委托合同

[合集]委托合同范本

　　在当今不断发展的世界，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编收集整理的委托合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　委托合同范本 篇1

　　甲方(委托方)：

　　乙方(制作方)：

　　委托方和加工方合称为双方。 委托方与加工方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议，以资共同遵守：

　　一、 委托加工项目

　　1、委托加工产品：XXXXXXXXXX

　　2、数量： XX台

　　3、合同总价：XXXXXXXXX元(大写： )

　　4、交货期限：按协议签订日起 XXX 天内交货。

　　二、 委托方式和范围：

　　甲方提供测试设备的相关安装尺寸及测试台的功能及外形尺寸等技术资料，乙方按照甲方技术资料进行测试台零部件的加工、装配，甲方委派专职技术相关人员进驻乙方现场，按照技术文件进行检验、验收。乙方自行安排加工、装配场地，承担零部件加工费用，并免费提供办公室，作为甲方的现场生产协调、质检及发货人员的'办公场所。

　　三、 实施细则：

　　1、乙方自行采购的原材料、外购件及配套件，其质量问题由乙方负责。

　　2、委托加工期间，乙方作为定点加工单位，需严格按照甲方所提出的技术要求及工艺流程，保质保量的完成甲方所委托的各项产品的加工制作。乙方需根据《生产计划表》，严格按计划表完成加工任务。

　　3、甲方所委派的质检人员，作为甲方的授权代表，对乙方所加工制作的所有产品拥有否决权，不达标及不合格产品均不得验收入库。

　　四、 包装要求及交货地点，运输方式

　　1、详见附件1：《产品委托加工清单》。

　　五、 结算方式

　　1、甲乙双方合同签订起，甲方应向乙方交付货款总额 30%为订金。

　　2、乙方全部交货后，由乙方开具普通发票交与甲方。

　　3、甲方以现金或银行汇款方式与乙方结算。

　　六、 违约责任

　　1、乙方必须严格按照双方规定时间交货，如逾期交货，乙方应向甲方支付货款5 %的违约金。

　　2、乙方所购原材料的缺陷或使用不符合规定的原材料而影响产品质量时。甲方有权要求乙方重做，减少价款或赔偿损失等违约责任。

　　七、 附则：

　　1、本委托加工协议，自甲乙双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，双方各持一份。

　　2、未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　委托合同范本 篇2

　　委托人：(以下简称“甲方”)

　　地址：

　　传真：

　　联系电话：

　　风险提示：

　　签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。

　　注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。

　　受托人：(以下简称“乙方”)

　　地址：

　　传真：

　　联系电话：

　　甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，依照《中华人民共和国合同法》有关规定，自愿订立协议如下：

　　一、产品概况

　　商品名称：

　　规格：

　　产地：

　　计量单位：

　　代销数量：

　　单价：

　　金额：

　　现货：

　　每季可供数：

　　二、物品的所有权属于______________________________所有。

　　三、质量标准：产品的技术和质量标准以经双方确认的订单为准。

　　四、包装规格：商品包装应按运输部门规定办理，否则运输途中损失由甲方负责。如因不符运输要求，乙方代为改装及加固，其费用由甲方负责。

　　五、交(提)货地点和时间：

　　风险提示：

　　一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移，属于动产的货物在所有权交付时转移。如：在合同中约定交货地点为供方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到需方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。

　　如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。

　　此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名(签名样本)。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的`事实，给诉讼中的举证带来困难。

　　1、交货时间：以经双方确认的订单为准。

　　2、交货地点：以经双方确认的订单为准。

　　六、检验标准、方法、地点、及期限：

　　风险提示：

　　应对送货、签收、验收事项进行约定，特别是在发货人或收货人为一方当事人指定的第三人时，一定注意留存发货单、签收单等交易凭证并备注，以防另一方在结算、支付货款、发生质量问题时不承认存在前述交易。

　　为保障供方的合理利益，一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定，即在限定时间内如需方未提出质量问题，则视为检验合格。同时，在机械设备的销售中，同时建议约定需方在质量检验(验收)合格之前，不得使用产品，否则，视为验收合格，供方对此后的质量问题不再承担责任。

　　1、乙方应在订单中明确货物的收货人信息，至少应包括：收货人详细地址、公司全称、指定货物签收人姓名(一人或多人均可)、联系电话、身份证号等信息。

　　2、甲方的货物到达乙方指定的地址的，乙方应在___日内进行货物签收和验收。

　　3、甲方及其供应商有权要求指定的货物签收人提供身份证明以供查实身份，并要求其在签收时在货物签收单上签上清晰可辨的姓名。若乙方指定的货物签收人违反本条规定的，甲方有权拒绝其签收，并追究乙方逾期收货的违约责任。

　　4、甲方可委托甲方的供应商直接向乙方发货，乙方在甲方供应商的货物签收单上签收，视同签收了甲方的货物。

　　5、乙方接收货物时，应及时进行验收，如有数量短缺、品名、规格错误、产品质量等问题，应在当日内通知甲方，并提供相关书面证明材料，甲方将根据具体情况予以处理。若乙方超过期限未提出异议的，则视为甲方提供的产品完全符合乙方质量要求。

　　七、担保方式(也可另立担保合同)：

　　八、受托人将处理委托事务所取得财产转交给委托人的时间、地点及方式：

　　九、委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式

　　风险提示：

　　应就对账方式、确认形式，以及付款时间、开具发票等事项进行约定，以防双方在实际履行过程产生分歧，甚至诉讼纠纷。

　　作为供方，应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额(应明确是否为含税价)进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金(不能超过合同总金额的20%)，供方才予以发货，或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。

　　手续费收取与结算按下列办法：按销货款总额____%收取手续费;待乙方收到货款后，即给甲方结算并扣回代垫费用。

　　十、付款期限及欠款上限

　　乙方最多可以拖欠甲方货款为______元，超过此限额的货款，不受以上条款约束，乙方取货时得立即付给甲方。

　　十一、双方权利和义务

　　甲方：

　　1、按双方约定的时间、数量、质量、品种交付货物，由甲方送货上门，运费由乙方承担。

　　2、接受在约定期限内乙方未能销售的存货，以及因质量问题第三人退给乙方的退货，无理拒收的，应承担因此造成的损失及多支出的费用。

　　乙方：

　　1、妥善保管代销货物，因过错造成毁损灭失的应予赔偿。

　　2、以适当方式销售代销的货物，因乙方过错造成货物迟延销售或不能销售的，应负赔偿责任。

　　3、按双方事先约定的价格和期限给付已销售部分的货款。

　　4、在约定的期限内未能销售完货物的，应及时通知甲方及时处理，以免延期造成损失。

　　十二、违约责任

　　风险提示：

　　作为供方，应在合同中明确需方延期付款的违约责任，同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制，如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，应视情况追究其违约责任，减低风险。

　　另外，违约金的数额不应过高亦不宜过低，过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，过低则不利于约束买受人。因此，建议交由专业律师协助处理。

　　1、甲、乙双方均保证，如甲乙双方违反本协议上述各项承诺而造成不良后果，除各自承担一切责任外，还应负责赔偿因此给另一方造成的经济损失。

　　2、若甲方未按本合同约定日期支付该项目的应付乙方的销售代理费，逾期三日以上的，每逾期一日，甲方向乙方承担相当于应付款项千分之一的滞纳金，逾期一个月未支付时，乙方有权通过乙方认为有必要的合法渠道向甲方收取有关款项，并有权单方解除合同。

　　3、如无甲方授权，乙方任何职员不得代为收款。由于乙方职员擅自代收款而给甲方造损失，应由乙方承担由此造成的全部损失。

　　4、若乙方未按本合同约定期限及条件完成代理事务，则甲方有权单方解除合同。

　　十三、合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

　　十四、其他约定事项

　　1、甲方代销商品应与样品相符，保质保量，代销数量、规格、价格，有效期内如有变更，甲方必须及时通知乙方，通知到达前，已由乙方签出的合同，应照旧履行。如因质量或供应脱节而造成的损失和费用(包括手续费)，均由甲方负责。

　　2、本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　3、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

　　4、本协议自双方签字盖章时开始生效。

　　5、本协议一式两份，双方各执一份，均具有同等的法律效力。

　　风险提示：

　　对于一些常年合作的供销企业，每次供货都签订合同是件很繁琐的事情。双方可以签订一份常年销售合同，以消除前述烦恼。

　　但是，即使签订了常年销售合同，考虑到每次购销的产品规格、价格、数量均不相同，每次交易的具体事项是以经双方签字确认的订单为准，因此，应特别注意留存交易凭证及货款结算凭证并妥善保管。

　　委托人(签盖)：

　　开户银行：

　　账号：

　　日期：_______年_____月_____日

　　受托人(签章)：

　　开户银行：

　　账号：

　　日期：_______年_____月_____日

　　委托合同范本 篇3

　　甲方：中铁十二局集团建筑安装工程有限公司第三项目部

　　乙方：陕西华夏建设工程质量检测有限公司

　　甲方在北大光华管理学院西安分院雅致东方大酒店及室外附属工程建设中，委托乙方对建筑工程施工中的原材料、半成品、成品进行试验检验工作。为保障双方的合法权益，经双方协商，订立本协议书，共同遵照执行。

　　一、甲方委托乙方进行的试验，由甲方填写委托单，并经监理单位见证后进行取样，交乙方签认后委托试验开始，乙方须按甲方委托的试验项目进行试验。

　　二、乙方为甲方提供的试验报告，纸张规格为a4，共4份，(打印格式必须符合资料归档要求)。

　　三、甲方现场技术人员在专业监理工程师的见证对抽取的砼(砂浆)样品进行成型，砼、砂浆试件拆模后应及时养护，同条件试件应与结构实体养护条件相同，并做好测温记录。标养砼(砂浆)试件由甲方制作交乙方养护，养护条件要符合国家标准、规范要求。

　　四、试验范围：水泥物理力学性能检测;钢筋(含焊接与机械连接)的力学性能检验;砂石常规检验;混凝土、砂浆强度检验;抗渗混凝土检验;简易土工试验;普通混凝土、砂浆配合比;防水卷材、涂料检验;混凝土强度现场回弹检验;钢筋保护层厚度检验;混凝土预制构件性能检验;后置埋件的力学性能检测;建筑饰面砖粘结强度检验;锚杆锚固承载力检验等。

　　1、甲方：(1)负责对试件取样及送样;(2)对抽取样品的代表性负责;(3)甲方有权利对乙方试验人员的`资格及试验程序进行抽检。

　　2、乙方：(1)乙方对甲方委托的试验，乙方应安排具有相应资格的试验人员，严格按规范及操作规程进行试验操作、对试验及评定所采用的标准，必须是现行使用的国家标准;(2)乙方为甲方出具的试验报告要数据准确，结论明确。需要在现场进行的试验，乙方应及时组织试验人员到现场配合，以便保证下步工序的顺利进行。

　　五、费用结算方法：

　　费用：按本工程建筑面积全包价每平米元。

　　付款：基础完工后支付结算价款的30%，主体结构封顶、原位检测完成并出具检测报告后支付结算价款的60%，剩余10%待整体工程竣工及所有试验资料全部交付档案馆后一次性付清。

　　六、本协议书未尽事宜，由甲、乙双方协商，采取协议书补充条款的形式执行。补充条款与本协议书具有同等效力。

　　七、本协议书一式4份，甲方2份，乙方2份。

　　八、本协议书自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(章)乙方(章)

　　法人代表：法人代表：

　　协议书签订日期：20xx年12月日

　　委托合同范本 篇4

　　1、本合同所称房地产委托，是指房地产经纪机构及目前单独从业的经纪人接受房地产当事人委托，代为办理房地产各类交易手续的业务活动。

　　2、本合同所列条款未尽事宜，当事人需要另作约定的，双方当事人可协商增加补充条款，经签字生效附在合同后。

　　3、本合同正文前的“合同编号”由所在的市中心市场或区市场编号、经纪机构或经纪人资格证书号码、合同流水号等3部分号码构成，填写时不能缺项。

　　4、本合同要用蓝黑或碳素墨水笔填写。

　　5、在签订本合同前，甲方有权要求乙方出示从事房地产经纪业务的相关证件。

　　6、本合同条款由沈阳市房产管理局和沈阳市工商行政管理局负责解释。

　　房 地 产 委 托 合 同

　　（合同编号：)

　　委托人（甲方）

　　名称或姓名：

　　法定代表人：身份证号：

　　住所：电话：

　　委托代理人：身份证号：

　　受委托人（乙方）

　　名称或姓名：资格证书号：

　　法定代表人：身份证号：

　　住所：电话：

　　委托代理人：身份证号：

　　根据有关法律、法规、政策的规定，双方在平等、自愿、诚实、信用、协商一致的基础上，签订本合同。

　　第一条 乙方同意接受甲方委托为其代理 事项。

　　第二条 甲方应就授权委托的事项，提供相关合法、有效的证件。

　　第三条 乙方在代理该委托事项时，应认真审查委托事项的真实性，相关文件的`合法性、有效性；对甲方不能提供合法、有效证件的，乙方有权拒绝代为办理。

　　第四条 双方商定委托事项在 天内完成。超过本约定时限的，甲方有权另行委托他人或自行办理，由此造成损失的可同时按本合同第八条的约定向乙方索赔（但因登记管理部门或甲方的原因造成超时的除外）。

　　第五条 甲方同意在签订本合同后同时支付委托代理费（大写） 元人民币。

　　第六条 甲方同意在签订本合同时预付：

　　(1）代交应纳税、费（大写） 元人民币；

　　（2） 元人民币。

　　本条约定费用在委托代理事项完成时结清，多退少补。

　　第七条 由于甲方原因使委托代理事项终止履行的，预交的委托代理费不予返还；因甲方提供虚假情况或隐瞒与订立、履行合同有关的重要事实（如：房地产权属有争议或已被查封、抵押、有法律法规规定禁止交易的情况），造成乙方名誉及经济损失的，甲方应承担违约责任赔偿金（大写） 元人民币，损失超过违约金的按实际损失赔偿。

　　第八条 由于乙方代理当中的原因造成甲方损失的，乙方应承担违约责任赔偿金（大写） 元人民币，损失超过违约金的按实际损失赔偿。

　　第九条 本合同在履行中发生争议，由双方协商解决或提交有关部门调解。协商、调解不成，双方同意按下列第 项方式解决。

　　（1）向沈阳仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）向有管辖权人民法院起诉。

　　本合同未尽事宜按法律有规定处理。

　　第十条 双方需要约定的其他事项：

　　(1)

　　(2)

　　(3)

　　第十一条 本合同一式 份，效力等同，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　委托人：受委托人：

　　（签字或盖章）（签字或盖章）

　　年 月 日年 月 日

　　委托代理人：委托代理人：

　　（签字或盖章）（签字或盖章）

　　年 月 日年 月 日

　　委托合同范本 篇5

　　委托人：

　　______性别：

　　__出生日期：

　　身份证编号：

　　住址：

　　被委托人：

　　______性别：

　　__出生日期：

　　身份证编号：

　　住址：

　　委托原因及事项：本人工作繁忙，不能亲自办理__________相关手续，特委托____________作为我的合法代理人全权代表我办理相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的.有关文件，我均予以认可，承担相应的法律责任。

　　委托期限：自签之日起至上述事项办完为止。

　　委托人有（无）转委托权。

　　委托人：

　　________年____月____日

　　委托合同范本 篇6

　　甲方（委托方）： 乙方（承揽方）：

　　甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方加工 产品达成如下协议：

　　上列价格为含包装费之成品含税价，从乙方至甲方仓库运费由乙方承担。

　　一、 质量标准和资质要求

　　1、 产品质量标准见经双方盖章的附件（一）。

　　2、 乙方须向甲方提供以下有效证件：“营业执照”复印件、“税务登记

　　证”复印件、“认证证书”复印件、“质量检验报告”及其它国家获准乙方产品进入市场的相关证件和条件。

　　二、 订货和交货

　　1、甲方按实际需求向乙方书面下达生产订单。

　　2、乙方按双方约定的质量标准和每一订单品种、规格、等级和数量为甲方定牌生产产品，并于甲方下达生产订单之日起天内生产完毕。交货地点为甲方指定仓库。

　　三、 委托加工产品的验收

　　1、甲方派员在乙方工厂对委托加工产品进行初步验收。

　　2、客户对产品所提异议，乙方应协助甲方进行处理；若产品经判定为不符本合同双方约定质量标准，其责任由乙方负责。

　　3、乙方所交付委托加工产品的质量责任期限，应以该产品自甲方出卖给第三方之日起算 年。出卖之日以甲方开具发票之日为准。

　　四、 付款方式和期限

　　1、付款方式：□电汇 □承兑汇票 2、付款条件

　　□收货验收合格后全额支付, 付款期限：□短期（ ）天□月结30天 □月结60天 □月结90天

　　3、若为人民币结算，为了保证甲方验收记帐和按时付款，乙方在送货同时或后7个工作日天内，须向甲方提供发票，否则甲方可将付款日期顺延一个月，并不因此承担逾期付款责任。

　　五、 产品的包装

　　1、产品采用甲方指定的包装予以包装。

　　2、甲方提供包装设计图稿和要求，乙方负责制作。

　　六、 知识产权的保护

　　1、乙方应在甲方的授权范围内对其委托加工产品和包装上使用“ ”注册商标标识，不得擅自使用甲方的品牌和商标。

　　2、未经甲方特别许可，乙方不得将甲方的委托加工产品以任何形式流向第三方或市场。

　　3、双方应对委托加工过程中的相关文件、资料、以及专有技术、商业秘密等做好保密工作，不得泄露给任何第三方。 八、 环境、职业健康和安全

　　1、乙方承担本合同履行过程中健康、安全生产及环境保护的全部责任。 2、乙方提供的'产品必须满足国家和行业现行的关于安全、健康和环保的标准、规范及合同中有关要求。

　　七、 违约责任

　　1、因委托加工产品遭甲方客户的质量投诉，应由甲乙双方到现场共同进行处理或由甲方代理乙方处理。所产生的一切费用由乙方负担。

　　2、客户质量投诉经甲乙双方确认为乙方生产造成的，所产生的一切费用包括但不限于产品价款、施工费等各项依法可获得的赔偿。

　　3、乙方逾期交货应按逾期交货款额的日千分之八向甲方承担违约金，如造成甲方损失的，应按实际损失赔偿。逾期交货达15天，视为乙方履行订单不能。

　　4、乙方履行订单不能，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的甲方损失。

　　5、乙方产品若存在质量问题，应负责更换。由于更换而造成甲方逾期交货给第三人的，所产生的损失由乙方承担。

　　6、一方违反知识产权保护约定，应承担另一方由此而产生的损失。

　　八、 其它

　　九、 本合同有效期为 年，自合同生效之日起算。若期满双方有意继

　　续合作，可续签合同。

　　十、 本协议及附件一式四份，双方各执二份，经双方盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表：

　　代表： 签订日期：年月日

　　委托合同范本 篇7

　　上诉人：_____________________

　　法定代表人：_____________________

　　住所地：_____________________

　　委托代理人：_____________________

　　电话：_____________________

　　被上诉人：_____________________

　　法定代表人：_____________________

　　住所地：_____________________

　　上诉人因与被上诉人委托合同纠纷一案，不服________市第一人民法院(_____________________)东一法民二初字第406号民事判决，提出上诉。

　　请求事项：

　　一、依法撤销一审判决;

　　二、判令被上诉人支付代理费人民币153750元及迟延付款利息【利息按照中国人民银行公布的同期贷款利率，自____年11月1日起计至还清之日止，】

　　三、一二审全部诉讼费由被上诉人承担。

　　上诉理由：

　　一审判决称："从QQ聊天记录、录音音频可知，原告并未明确向被告说明费用计算方式，被告有重大误解，而该重大误解足以决定双方是否进行交易，因此，原告存在过错，在充分考虑本案案情，平衡双方利益的基础上，本院酌定由被告支付原告代理费76875元。"

　　一审判决之中所表述的案件事实认定与判决所显示出来的司法推理，明显错误，明显违法。首先，认定事实不清;其次，司法推理逻辑混乱，导致适用法律明显不当，判决显失公平。具体理由如下：

　　第一，双方经办人员的QQ聊天记录结合庭审过程之中双方提供的其它证据，足以证明上诉人在订立合同和履行合同过程之中已经明确向被上诉人说明了代理费用计算方式;而且，这样的计算方式是国际通用标准和惯例，符合国际货运代理规范。更何况，被上诉人本身是一家长期从事对外加工的与国际贸易有密切关系的企业，没有任何理由说明他们不了解相关国际惯例，和与国际货运相关的国际标准与规范。

　　更何况，任何运输，不管国内、国际，陆运、水运、海运、还是航空运输，一概如此——泡货按体积算，重货按重量算。古今中外，一概如此，乃运输通则之一。被上诉人以不知道要按照体积计算代理费而拒付代理费显属狡辩，耍赖，撒泼，有戏弄与蔑视法庭之嫌疑。

　　我们有充分理由怀疑，可能是被上诉人生产方式、或者与英国客户的合作方式的调整，导致他们暂时不急需涉案货物作为制造样品了，因此找借口拒收货品，企图赖账。

　　更加重要的`是，如今让案涉代理所产生的代理费很有可能成为一种损失的原因，与上诉人没有关系——上诉人按照双方约定已经履行应该履行的义务，被上诉人迄今不肯收货，而不肯收货的唯一原因是：不想足额支付代理费。按照《合同法》第四百零五条的规定，"受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬。"

　　被上诉人迄今仍然否认与我们有委托合同关系，谈判过程之中拒收一切文件，自始迄今，被告谎话连篇，极端不诚信，才是导致本案发生的根本原因。

　　第二，录音音频是事发之后双方处理争议过程之中形成的，不能证明上诉人未明确向被上诉人说明费用计算方式，更加不能说明被上诉人对报价有重大误解，从被上诉人在整个一审诉讼过程之中那否认一切事实、所有文件一概不收、一概不签的极端不诚实的表现可知，被上诉人方所有诉讼参与人他们所说的一切均不足以采信。

　　第三，如果被上诉人确实存在重大误解，应该主动提起诉讼，向人民法院依法申请依法撤销委托合同，通过司法路径依法处理双方争议;在被告没有依法提出重大误解诉讼的情况之下，法院直接启动重大误解诉讼程序，并且据此作出判决，很显然，程序根本违法。

　　第四，即使被告对运价确有误解，也不能够适用《合同法》第五十四条等法律规范。因为，双方就合同的订立的协商、协调过程和合同履行过程长达三个月之久，被告有足够时间对相关问题进行调查、了解、研究;更何况，原告的确在双方的协商、协调过程和合同履行这个长达三个月之久的交易、交往过程之中，多次说明了相关问题，根本不可能发生所谓重大误解。

　　特别需要注意的是，迄今而未止，被告从来没有说过他们有误解，即使被告对相关问题了解得不够清楚，也未必"足以决定双方是否进行交易"。涉案交易是否需要如此进行，主要取决于被上诉人的生产方式——按照样板生产，还是按照客户要求先打样，双方确认样板之后，按照打样生产;更加重要的是，委托人在发出委托指令之前和委托、配合过程之中，自身确有对所需费用进行明确的义务，上诉人作为受委托人确有告知的义务，而上诉人已经完成告知义务。

　　他们在上诉人向________市第一人民法院起诉之前，只是有个托词说，他们只有五万元的预算。即使所谓只有五万元的预算的说法是真实可信的，那也不能说明被上诉人就一定存在重大误解，生意人计算的是投入产出比例，为了赶时间不惜加大投入——空运与其它运输方式相比最大优势是时间短很多，明显缺点就是费用高出许多。如前所述，被告作为一个长期专业从事对外加工的与国际贸易有密切关系的的企业，即使不能准确掌握相关信息，也不至于对相关问题一无所知，对航空货运代理相关事务发生重大误解。这，显然过于牵强，显然说不通嘛。

　　被上诉人在双方谈判期间的确说过，他们不清楚运输费用按照材积计算，可是前面已经分析，再议过程之中的这一说法显然不成立，不足信。更加重要的是，诉讼过程之中，被上诉人自始至终彻底否认双方存在委托合同关系，在法理上相当于，企图解除双方的委托合同，可是，合同已经履行，不存在解除的可能。

　　第五，即使存在所谓"重大误解"，该判决仍然明显不妥、不公。首先，被上诉人没有依法提起重大误解之诉，法院不能越俎代庖，直接启动"重大误解"诉讼程序，直接按照"重大误解"进行裁判;其次，从实体处理方面来看，更加明显不公，上诉人已经依约完成委托事项，于情于理于法，被上诉人均应该如数支付代理费，绝对不可以"各打五十大板"，将代理费五五对开，判令被上诉人支付50%的代理费。如此判决，显失公平。

　　综上，原审判决，确属认定事实不清，适用法律不当，判决显失公平，依法应予撤销。

此致

敬礼!

　　________市中级人民法院

　　上诉人：________市亚世国际货运代理有限公司

　　法定代表人：_____________________

　　代书人：_____________________

　　联络电话：_____________________

　　____年____月____日

　　委托合同范本 篇8

　　甲方：

　　地址：邮编：

　　电话：传真：

　　乙方：________律师事务所

　　地址：______________ 邮编：________

　　电话：________传真：________

　　甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就 项目（下称“项目”）中有关法律服务事宜，达成协议如下：

　　第一条 接受委托

　　乙方接受甲方委托，指派 律师为甲方项目提供法律服务。

　　根据项目的需要，乙方可增加或安排乙方其他律师协助提供与项目相关的法律服务。

　　第二条 委托事项

　　双方约定，乙方为项目提供的法律服务范围包括：

　　1、为项目中涉及的相关法律问题提供咨询意见；

　　2、对项目进行法律尽职调查并出具尽职调查报告；

　　3、参与与项目相关的讨论和谈判；

　　4、草拟、审查、修改有关项目的的协议、章程等有关文件；

　　5、协助甲方制定与项目相关的办理方案；

　　6、协助甲方与有关地方政府主管部门沟通、协调；

　　7、协助甲方协调资产评估、财务审计等中介机构的.工作；

　　8、协助或代理甲方申办与项目有关的所有批准、许可和确认；

　　9、代为办理股权转让引发的各类（工商、税务、海关、房地产等）变更登记；

　　10、办理甲方委托的有关项目的其他事项，维护甲方的合法权益。

　　（服务范围根据具体情况而定）

　　第三条 甲方义务：

　　1、及时、真实、全面地向乙方提供与项目有关的全部文件和背景材料，承担因违反本款而产生的不利后果；

　　2、积极、主动地配合乙方律师为甲方的利益所从事的各项工作，根据实际需要为乙方提供办公、交通、住宿等工作便利；

　　3、按本协议第五条的约定向乙方支付律师费。

　　第四条 乙方义务：

　　1、认真、勤勉地为甲方提供本协议第二条范围内的服务，依法切实维护甲方的利益；

　　2、乙方提供的咨询及法律意见和文本应当符合法律、法规的规定，尽乙方之最大可能维护甲方之合法权益。除非甲方提供的资料与信息存在隐瞒、不真实或有误导；

　　3、对因完成本协议约定的委托事项而获知的甲方的商业秘密或信息，承担保密义务。未经甲方事先同意，不向任何第三方披露、公开或者为其它目的使用。

　　第五条 费用及支付方式：

　　1、甲、乙双方约定，就乙方提供的本协议第二条所列的服务，甲方应向乙方支付法律服务费人民币元，分 期支付。其中 元于本协议生效后 日内支付， 元于 时支付，余额于所委托法律事务办理完毕之日付清。

　　2、乙方因办理甲方委托事项而发生必要及合理的资料、复印、交通、通讯、差旅、政府收费等的费用，按实际发生额由甲方支付。

　　第六条 违约责任：

　　1、如果甲方无故逾期不支付有关费用，乙方有权中止或解除本协议，乙方不承担因此而对甲方产生的损失。

　　2、如果由于不可归责于乙方的原因项目提前终止，乙方已收的费用不退还，乙方应收的费用由双方根据乙方的工作量协商确定。

　　第七条 有效期间

　　本协议有效期限自双方签字盖章之日起，至所委托法律事务办理完毕之日止。

　　第八条 协议的变更

　　对本协议的任何变更，均需双方协商一致，并另行签订变更协议。

　　第九条 附则

　　1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2.本协议未尽事宜双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　甲方：

　　法定代表人（或其授权代理人）：

　　乙方：

　　法定代表人（或其授权代理人）：

　　_____年_______月________日

　　_____年_______月________日

　　委托合同范本 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经过充分酝酿、友好协商，就甲方委托乙方为其设立并兴建项目提供咨询服务，达成一致意见，订立委托合同如下。

　　一、合同宗旨与标的

　　甲方拟在建设项目。该项目占地面积约平方米，初步计划兴建。项目总投资估计为元人民币。计划开工时间为200年月份，建设周期约年。初步设想，200年入试营业。

　　项目总投资中，约万元人民币(大写：万元人民币整)将由投资方以自有资金出资，其余约万元人民币(大写：万元人民币)通过银行或银团贷款解决。

　　该项目设立与建设的宗旨是，快速、优质、高效、有序、按时地完成项目的融资、设计、立项(报批)、可行性研究(报批)以及施工组织、项目验收、项目开办等目标节点的完成。

　　二、合同委托范围

　　甲方委托乙方为上述项目的立项和可行性研究的报批提供咨询服务，与上海市改革与发展委员会及相关政府部门建立和保持与该项目报批有关的业务联系，以确保项目的立项与可行性研究的报批按要求和预期的进度获得批准。

　　乙方接受甲方委托，将按上述要求为甲方提供咨询服务，直至项目的立项与可行性研究报告获得通过。

　　三、双方义务与权利

　　甲方的义务与权利：

　　1、落实项目地块的土地使用权和相应的文件和凭证;

　　2、建立项目公司，获取项目投资、开发、建设、经营权及其相应的资质证书/批准文件;

　　3、落实投资资金，包括自有资金及银行(银团)贷款，确保资金按时到位;

　　4、委托设计单位，按要求及时提供设计规划和施工图纸;

　　5、委托施工与建设监理单位，按进度、按质量实施施工与监理任务;

　　6、遵守国家的关于兴办酒店项目的有关政策、法规;

　　7、检查、督促乙方提供的咨询服务;

　　8、根据项目进程中发生的情况，及时调整项目进度与投资规模;

　　9、根据本合同，支付乙方的咨询服务费。

　　乙方的义务与权利：

　　1、根据本合同及项目要求，及时向甲方提交立项前必须提供的文件/资料清单，编写项目建议书文件，上报(或协助上报)该文件;

　　2、根据本合同及项目要求，在项目建议书批准后及时向甲方提交上报可行性研究报告前必须提供的文件/资料清单，编写可行性研究报告文件，上报(或协助上报)该文件;

　　3、参与甲方召开的与项目有关的各种协调会与联络会议;

　　4、积极开展甲方与市政府相关部门，特别是审批部门的协调与沟通工作，确保项目报批工作顺利进行;

　　5、遵守国家关于兴建项目的有关政策、法规;

　　6、在提供咨询服务过程中，接受甲方的检查、督促;

　　7、根据本合同，向甲方收取咨询服务费。

　　四、合同报价与支付

　　合同报价：

　　1、甲方同意，将向乙方提供的咨询服务支付元人民币(大写：项目建议书咨询服务费为元人民币(大写：元整人民币)，项目可行性研究报告咨询服务费为元人民币(大写：元整人民币)。

　　2、上述服务费应包含乙方为该项目提供的所有咨询服务，包括本市和外地的差旅费。但不包括项目审批过程中的一审或其它类似会议费用。

　　支付方式：

　　1、本合同签署并生效后，甲方应向乙方支付合同报价的预付款，即元人民币，整人民币)。j

　　2、在乙方完成项目建议书文件并获得批准后，甲方应向乙方支付合同报价中项目建议书咨询服务费的款项，即元人民币，(大写：元整人民币)。

　　3、在乙方完成项目可行性研究报告文件并获得批准后，甲方应向乙方支付合同报价中项目建议书咨询服务费%的款项，即元人民币，(大写：元整人民币)。

　　4、上述各款项，甲方应在收到乙方的支付单据后的7天内，支付给乙方。

　　五、违约责任

　　1、乙方未按合同规定或约定办妥有关咨询服务项目，甲方有权向乙方索回已经支付的、未办妥部分的服务费，并由甲方承担相应的违约责任和经济损失。但违约责任与经济损失总额，不应超过本合同第四章规定的支付标的总额。

　　2、如乙方未按合同规定或约定办妥有关咨询服务项目的原因，系甲方原因所致，则不构成违约责任。

　　3、甲方逾期付款的，应按逾期付款额每日千分之五(%)的费率向乙方支付逾期付款违约金。如逾期付款超过30日(含30日)，乙方有权单方面终止合同，由此造成的经济损失和法律责任则应由甲方承担。

　　六、适用法律

　　本合同在履约过程中，双方均应遵守国家的有关法律、法规和相关政策。如本合同与国家或本市有关政策法规相抵触的，应以国家或本市相关的政策法规为准。并且，应据此相应修改合同，以适应相关规定。

　　七、合同争议

　　本合同在履约过程中，双方发生争议，应及时通过友好协商妥善解决。必要时，可通过集团公司的管理部门或法律部进行协调，寻求解决办法。如协商或协调无法解决争议时，可提交仲裁机构仲裁或司法程序裁决。

　　仲裁决议和司法判决是终局的，败诉的一方应支付仲裁或司法程序费用。

　　合同的争议不应妨碍合同其他条款的正常履约。

　　八、不可抗力

　　本合同在履约过程中，发生不可抗力时，合同受影响的一方应及时告知另一方，并同时发出挂号邮件的书面通知。与此同时，合同受影响的一方应尽最大努力，设法将不可抗力造成的损失减少到最底程度。

　　如不可抗力持续个月后一方仍无法克服，则双方应立即商议应继续履行或终止合同。商议的结果，应以书面文件作为本合同的'不可分割一部分。

　　在本合同在履约过程中，未受不可抗力发生影响的本合同条款，双方应继续努力执行这些条款。

　　九、合同生效

　　本合同须经双方法人代表或其授权代表签字，并加盖公司的印章后，立即生效。本合同的有效期至双方履行完毕合同规定的各项义务和完成支付规定程序后，即告失效。但双方另有约定的合同终止条件除外。

　　如合同因不可抗力或其它原因须提前终止的，提出终止的一方须在天前以书面形式，向另一方提出提前终止要求。合同须提前终止的，双方须签署提前终止协议，规定终止日期。

　　对于乙方已经完成的、但甲方尚未支付的咨询工作，甲方应有义务继续支付该完成部分工作量的相应款项。对于乙方尚未完成的咨询工作、但已经收取甲方咨询费的款项，乙方应有义务退回该未完成部分工作量的相应款项。

　　十、联络方式

　　双方约定，在合同履行过程中，应建立相应的、有效的联络方式和联络机制。这些应包括但不限于：电子邮件、传真、电话(记录)、函件、电子文档或其它书面文件。联系内容双方均应妥善保存，以备查用。

　　十一、合同文本

　　本合同正本一式两份，每份正本合同具有同等法律效力。各方应持有一份正本合同。

　　如合同履约过程中，合同需要有修订文件、补充文件，或任何附件的，均须经双方法人代表或授权代表签字后生效，成为本合同不可分割的一部分。

　　十二、合同签字

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　委托合同范本 篇10

　　甲方：新疆xx工程有限公司

　　电话： xx

　　乙方：汪xx

　　电话： xx

　　甲方：新疆天xx工程有限公司

　　乙方： 汪xx

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

　　一、工程地点： 新疆乌鲁木齐市骑马山

　　二、工程名称：腾飞房产麒马山庄12#、13#、17#、20#

　　三、承包内容：腾飞房产麒马山庄工程的12#、13#、17#、20#项目的结算书编制及结算核对。

　　四、承包方式： 人工费及办公所用耗才。

　　五、结算完成日期：按甲方要求本月25日完成。

　　六、承包价格: 本工程项目结算劳务费按结算书总价的3‰ 。

　　七、付款方式：乙方交付结算的同时，甲方支付给乙方按总价的80%的`劳务费，待工程量核对完毕后按总价的10%支付乙方的劳务费，余款待造价事务所出具报告的同时支付完毕。(若甲方不能按时付款，造成的后果，由甲方自行承担责任)。

　　八、甲方责任：

　　1、甲方应提供与该项目的相关结算资料及变更签证文件，需甲方协调沟通的事项，甲方应尽全力去协调沟通解决，甲方应按期支付劳务费。

　　九、乙方责任：

　　1、乙方负责腾飞房产骑马山庄12#，13#，17#，20#项目工程结算书编制及审核工作，乙方有权利给甲方提供合理化建议。

　　2、乙方必须按甲方的造价要求合理性编制。

　　十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签订之日生效，工资款付清后自动失效。

　　十三、未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

　　委托合同范本 篇11

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　为保证_________技术有限公司生产经营的_____________顺利推广、销售，本着公平、双赢的原则，经甲、乙双方友好协商，达成如下合同：

　　一、乙方负责代理项目及价格

　　1.代理项目

　　甲方正式授予乙方代理____________技术有限公司_____________项目设备销售的代理权，负责该项目的销售工作。

　　2.乙方代理的设备型号为_________________设备价格（大写）：___________。配置见附件。

　　二、设备销售货款支付方式

　　1.设备销售货款支付方式：

　　（1）付款时间：合同签订后的三个工作日内支付合同总金额的_______%，货到交货地点三个工作日内支付合同总金额的______%，设备安装调试完毕三个工作日内付清合同总金额的______%。

　　（2）付款方式：最终用户需将设备销售款直接打入甲方指定账户。当甲方收到货款_____%后，甲方在一周内按约定价格支付乙方的佣金，乙方提供代理酬金发票。

　　（3）甲方开户行：________________银行，账号：_______________。

　　2.__________________________________。

　　三、甲、乙双方权利与责任

　　1.甲方在技术上全力配合乙方工作，但在项目运作的整个周期内所产生的.费用均由乙方负责；

　　2.按公司提供的价格出售的设备，项目代理有______%的利益，在公司提供的价格上打折后出售的设备，打折部分由代理商自行承担。

　　3.如甲方没有按时、足额收到设备销售款，甲方有权延缓支付乙方相应佣金，乙方有义务负责对购买设备方的销售款进行追缴。

　　4.乙方在负责甲方授权项目销售、推广过程中产生的一切债务、债权和一切经济纠纷均与甲方无关，由乙方独立承担其全部相关法律责任；

　　5.乙方在负责甲方授权项目销售过程中，不得有做出不利于正当市场竞争的行为，不得做出不利于甲方对外形象及甲方利益的行为，否则，甲方有权随时终止合同约定内容。

　　6.乙方必须遵守总公司的《技术保密协定》、《知识产权保护合同》及《项目代理合同》等相应合同的所有条款。

　　7.本合同所签内容未经甲方同意，乙方不得转让他方。

　　四、签署相关合同

　　甲、乙双方必须签署“CECO商标及知识产权保护协定”和“CECO知识产权保护合同”，上述两合同必须与本合同同时签署方能生效且与本合同具有同等法律效力。

　　五、合同期限及签署地点

　　1.合同期限：本合同签字盖章之日生效，有效期壹年，此前所签合同作废；

　　2.本合同的签订地点：北京市建内大街7号光华长安大厦2座11层。

　　六、合同的中止

　　1.乙方在代理期间，做出任何违反甲方管理规定或有损甲方形象和利益的行为，甲方有权单方面中止与乙方签订的本代理合同；

　　2.乙方不得有擅自出售、抵押、许可、泄漏甲方知识产权的行为，否则甲方有权单方面中止与乙方签订的本代理合同同时追究乙方的法律责任；

　　3.乙方没有履行本代理合同时，甲方有权单方面中止与乙方签订的本代理合同。

　　七、合同纠纷的解决

　　在本合同执行期间，甲乙双方如发生争议，双方可以协商解决，协商解决未果时，可以向甲方所在地人民法院提请经济诉讼解决。

　　八、合同文本及附件

　　1.本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力，影印无效；

　　2.本合同附件包括：

　　乙方营业执照等公司证照及法人代表身份证复印件；

　　代理商管理制度。

　　设备配置。

　　代理商承诺书。

　　“CECO商标及知识产权保护协定”和“CECO知识产权保护合同”。

　　甲方：__________________

　　代表人：________________

　　日期：__________________

　　乙方：__________________

　　代表人：________________

　　日期：__________________

　　委托合同范本 篇12

　　委托方：(以下简称甲方)

　　服务方：(以下简称乙方)

　　项目名称：

　　根据甲方项目建设的需要，现甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程地址：

　　建设单位项目

　　负责人：

　　联系电话：

　　施工单位：

　　施工单位项目

　　负责人：

　　联系电话：

　　监理单位：

　　项目总监：

　　联系电话：

　　建设(监理)单位见证员：联系电话：送样员：联系电话：

　　二、检测项目

　　根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的检测范围及项目(具体项目详见附件)对乙方开展检测服务。

　　三、检测收费

　　根据云发改价格(20xx)989号文件《云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按实结算。

　　四、付费方式

　　检测费用支付方式如下：先预付人民币5000.00元，透支额度500.00元，透支期限15天。

　　五、双方权利、义务

　　(一)甲方义务：

　　1.工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

　　2.根据付款条件支付相应检测费用。

　　(二)甲方权利：

　　1.对在建工程的'各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。

　　2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

　　(三)乙方义务：

　　1.根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时提供检测报告。

　　2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等)，及时向甲方通报。

　　3.做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包。

　　4.提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。

　　6.检测费用透支期限超过15天，中心将电话通知甲方，一星期内未来续款，则停发报告。

　　(四)乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。

　　六、

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。本合同自签订日生效，若一方毁约，则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。

　　七、

　　未言明事项双方协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院裁决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【委托合同】相关文章：

委托合同范本06-15

变卖委托合同范本11-11

委托合同范本（合集）09-11

技术开发委托合同范本09-12