买卖合同范本汇编（13篇）
随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编帮大家整理的买卖合同范本，希望对大家有所帮助。
买卖合同范本 篇1
甲方:（买方）
乙方：（卖方）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同：
1、乙方每月需要确保向甲方提供柴油300吨左右,也可以由甲方以口头或书面订单的形式确定需要的柴油数量。
2、柴油价格由甲方采购人员与乙方销售人员商议确定。确定价格前可参考中石油、中石化当日挂牌价。
3、乙方向甲方提供的`柴油必须达到国家标准（参见《0#柴油合格证》）。如因乙方柴油质量不合格，引起 甲方设备损坏、延误生产、甚至停产等损失，其所有相关损失将由乙方承担。
4、因甲方对柴油质量鉴定较困难，乙方有义务为甲方提供柴油质量鉴定单位的信息或帮助甲方进行质量鉴定。
5、甲方有权对每批柴油质量进行抽查。如遇质量疑问可通知业务员前往实地取样鉴定，仍无法解除疑问可要求退货并不承担运输费用。甲方因退货影响生产可责令乙方尽快解决，如造成生产损失其相关损失由乙方承担。
6、乙方必须按照甲方要求的时间及时送货。如遇柴油供应紧张，乙方应该首先确保甲方柴油供应。因乙方无油可供或供油不及时造成甲方延误生产、停产等，其所有相关损失由乙方承担。
7、油品计量以甲方为主，如乙方有异议可另行商议。
8、乙方提供增值税专用发票和增值税普通发票。甲方需在发票开具之日起30天内向乙方结帐。如甲方逾期不能结帐，乙方有权视情况停止供油。
9、乙方送货至甲方指定地点，运费由乙方承担。甲方需提前一天以上通知乙方送油时间。
10、甲方须确保卸油区的安全。未达到安全要求乙方驾驶员可拒绝卸油并不视作未及时送油。
11、违约责任：按《合同法》执行。如发生争议可向柴油交接行为发生地人民法院提起诉讼。
12、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方盖章：乙方盖章：
代表人签字： 代表人签字
____年___月___日 ____年___月___日
买卖合同范本 篇2
甲方：
乙方：
甲、乙双发本着平等、互惠互利的原则，经双方协商，达成如下核桃苗购销协议：
一、合同的标准、规格、数量、价格
说明：①本合同核桃苗的销售价格是上车价，起苗、包装费、上车费、人工费用由乙方承担，运费由甲方承担。
二、质量要求
甲方所提供的核桃苗质量须达如下标准：
1、根茎部必须完好无损;
2、无检疫病虫害;
3、没有严重的损伤;
4、达到目的地后合理栽培能够成活;
三、付款方式
本合同签订生效后付总合同款30%，陆万元定金，其余核桃苗款20_年12月10日付清。
四、交验货时间
交货时间，电话联系。
五、双方的权利和义务
1、乙方应按合同规定的时间和质量，提供给甲方所需的核桃苗，保证不提供假苗。
2、甲方在本合同规定的.提苗期限内不提完所有的核桃苗，则甲方有权自行处理剩余核桃苗。
3、甲方在按合同的规定按时支付苗款的前提下，有权要求甲方按合同的规定按时提供所需的核桃苗。
六、违约责任
双方均应按合同的规定认真履行各自的义务，如有违约，则违约方须向另一方支付本合同总价15%的违约金。
七、免除责任
双方在合同的履行过程中，如遇不可抗力事件，致使合同不能履行或不能全部履行的，可免除违约责任，但遇不可抗力的乙方应在遭遇不可抗力事件后的七个工作日内及时通知另一方，以免造成更大的损失，如贻误通知，贻误通知一方需对因贻误通知而给另一方造成的损失承担赔偿责任。
八、纠纷的解决
如在合同履行过程中发生争议，双方应本若实事求是的态度友好协商解决，如协商不成，则交有管辖权的法院通过诉讼解决。
九、本合同自双方签字、盖章后生效，一式二份，双方各持一份。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
买卖合同范本 篇3
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
经甲、乙双方共同协商，一致同意油漆购销达成以下条款，作为双方履行买卖合同之准则：
风险提示：标的物信息
买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。
数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。
一、产品基本情况
产品名称：
规格：
数量：
单价：
二、质量要求、质量达到国家标准，如有异议十五日内提出，甲方包退包换。
风险提示：履行期限、地点和方式。
履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题；履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。
三、运输方式及承担费用：_______运输，_____方承担运费。
四、供货方式及期限：甲方根据乙方的'订购单供货给乙方，乙方必须把交货计划5天前通知给甲方。甲方组织车辆，按乙方要求的日期交货。
风险提示：交货地点
对于“交货地点”应当明确约定，因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一一般情况下，标的物的所有权自交付时转移，风险承担随之转移。如：在合同中约定交货地点为卖方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到买方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。
五、交货地点、方式：货物送至乙方指定的厂房。
六、结算方式：货到付款。
风险提示：违约责任。
违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金10万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。
具体应明确，违反合同的哪条约定，应承担何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等，不同违约情况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要具体化、数字化，以便于向违约方主张。
七、违约责任：
1、违反本合同的约定，或无故终止合同视为违约。违约方应按合同法的有关规定，承担违约责任。
2、在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。
3、违约金的计算方法：如果任何一方单方面终止合同，应向另一方支付相当于合同总金额百分之_____的违约金；如果乙方逾期付款，应向甲方按日支付相当于逾期付款部分百分之_______的违约金，但最高不超过延迟总价的百分之____。如果甲方逾期交货，应向乙方按日支付相当于逾期交货部分的百分之______的违约金，但不得超过延迟交货部分的百分之_____。
八、合同终止
甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前30天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
风险提示：争议解决方式。
合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。
九、争议的解决
若在本合同执行过程中发生争议，由双方协商解决；若协商不成，双方均可向起诉方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式_____份，甲方____份，乙方____份，具有同等法律效力，合同经甲乙双方签定盖章生效。
风险提示：证据保留。
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
甲方（公章）：
法定代表人（签字）：
______年____月____日
乙方（公章）：
法定代表人（签字）：
_____年____月____日
买卖合同范本 篇4
购货单位：(简称甲方)
供货单位：(简称乙方)
为了确保甲方工程需要，促使该工程按时竣工，双方本着平等、公平及互惠互利的原则。经甲乙双方共同协商，甲方所需黄砂由乙方供应。为保障双方的合法权益不受侵害。甲乙双方就有关事宜订立本合同，以便共同遵守。
一、 材料名称、种类、规格、单价
二、 质量标准
乙方保证所供应的建筑材料符合标准，其质量由甲方材料验收员收货时当面检验为准，含泥量不超过3％。
三、 材料供应、验收
1、 为保证工程进度、满足施工需求，乙方按甲方提供材料的品种、方量，在指定时间运送到甲方指定地点，不能拖延运送时间。
2、 乙方的`材料到达甲方指定地点后，由甲方安排专职材料员验收按时、按合同规格、标准验收，现场核实方量，验收后并出具收料单，甲乙双方各执一份，收据为三联收据，并签字盖章后方为有效。
3、 乙方所供应的材料，价钱实行一次性包死价格，包括(运输费、装卸费、砂子价格的上下浮动，结算单价不变)，材料进场必须卸到指定的位置。
四、 付款方式：乙方垫付20xxm，甲方予以结算并付清货款,装饰装修(砌体粉刷)完成后按实际方量结算。甲方同意款项转为建设单位支付。
本合同由三方签字盖章后即生效。 合同生效之日起，合同双方应认真遵守，不得随意变更或解除合同条款。
五、 违约责任
合同双方自签订之日起应认真履行合同条款，不得违反合同规定。否则，违约方向对方支付相应的违约损失赔偿。
六、 其他事宜
1、 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，业主保留一份，三方签字盖章后生效，款清后自动失效。
2、 合同中未尽事宜将由甲乙双方共同协商解决，双方签订的任何补充协议与本合同具有同等效力。
甲方： 乙方：
年月日：
买卖合同范本 篇5
甲方：(需方) 合同编号：
乙方：(供方) 签订时间:
1.交货日期： 20______年12月13日前。
2.交货地点： 按照约定的时间，运输方式交付到需方指定地点。
3.技术条款： 按国家指定的同行业的技术要求执行，技术抽样达到同行业标准，达不到标准即退货
4.验收标准： 乙方收，如果发现质量问题的当场退货。合格的即入库
5.包装条款： 乙方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的'产品标准、质量检验合格证明、其它说明等。
6.付款方式： 货到验收合格之后，七个工作日内付款。(无质量问题)
7.违约责任: 如果产品达不到标准即退货,甲方承担所有运费及其他费用，如果要货请提20天通知对方,甲方必须按乙方的要求供货，如有违约按20%赔偿违约金。
8.本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，任一方可向人民法院起诉。
9.本合同自签定之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，同具法律效力。
甲方: 乙方:
代表人签名: 代表人签名:
签约日期：
买卖合同范本 篇6
需方（甲）：
供货（乙）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
一、产品名称、规格型号、产品配置、单位、数量、单价
二、质量标准：
1、符合国家现行质量标准规范和设计图纸要求
2、自验收合格投入运行后，开始计算质保期，质保期一年
三、交货：交货方式为（卖方送货/买方取货）
1、交货时间：
2、交货地点：
四、验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后5日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
五、付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
签定合同时，买方支付（定金/预付款）元（定金不得超过总价款的20%），货到验收后甲方15日内支付合同价款的95%，余下5%为质保金，质保期满后无异议全额付清；
六、违约责任：
1、卖方违约责任：
（1）建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
（2）卖方延迟交货的，每日应向买方支付500元的违约金；延迟交货15日的'，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
2、买方违约责任：
（1）买方延迟提货的，每日应向卖方支付延迟300元的违约金；
（2）买方无正当理由单方面解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
七、争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向淮南市人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
八、其他约定事项：
九、本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
十、本协议自签订之日起生效，与合作合同具有同等的法律效力。
十一、本协议一式四份，甲乙双方各贰份。
买方（章）：
联系方式：
委托代理人：
签订时间：
卖方（章）：
联系方式：
法定代表人：
签订时间：
买卖合同范本 篇7
本协议由以下各方于【】年【】月【】日在【】签订:
甲方(卖方):
身份证号:
电话:
住址:
乙方(买方):
身份证号:
电话:
住址:
鉴于:
1、 甲方于______年___月____日与______________房地产开发有限公司(以下简称“开发商”)订立《商品房买卖合同》(合同编号: )，该合同约定:甲方以人民币_______元整的总价款购买位于 的房屋一套(以下简称“该房屋”):该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号: )。
上述合同已由 登记备案。
2、 乙方了解该房屋为期房的事实，并同意向甲方购买上述期房。
因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守:
一、 总购房款为人民币______元整，具体的付款进度及方式如下:
1、 本合同签订后_______日内，乙方以_______方式向甲方支付首期购房款人民币_______元整;
2、 开发商交房时，乙方以_______方式向甲方支付剩余购房款人民币_______元;
3、 双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由__ __承担。
二、 甲方的义务为:
1、 甲方负责取得开发商同意，进行房屋的权益转让;
2、 甲方应在______年______月______日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;
3、 甲方应于乙方付清首付 日内将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方。
三、 乙方的义务:
1、 承担该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户的安装费用及材料费用;
2、 承担该房屋的维修费用;
3、 乙方应在______年______月______日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房产及土地的产权变更手续。
四、 承诺和保证
1、 甲乙双方承诺:作为年满18周岁，具有完全民事行为能力的自然人，具有签署本合同的权利能力和行为能力;
2、 甲方保证其与开发商签订的《商品房买卖合同》内容属实，不存在任何伪造、夸大及其他与事实不符的情况;
3、 甲方保证该房产不存在任何未披露的他限权利限制，如查封、抵押、回购、预告登记等任何权利限制;
4、 甲方承诺，本合同签订日至房屋完全过户到乙方名下之前，不会因为自身债务或其他原因导致该房产受到查封、抵押等任何影响房产过户的事实。
五、 违约责任
1、 不论任何原因，若甲方未在______年______月______日配合乙方办理房产转让手续，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有购房款;
2、 不论任何原因，若乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的`总房款的10%向甲方支付违约金;
3、 如果甲方隐瞒任何房产存在的瑕疵信息，包括但不限于抵押、回购等相关信息，甲方同意按照本协议约定的总房款的【】%向乙方支付违约金;
4、 若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应按照未付款的万分之三向甲方支付违约金。逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金
六、 本协议自签订之日起生效。
七、 本协议正本一式两份，甲、乙双方各执壹份，各份具有相同法律效力。
甲方(签字):
乙方(签字):
时间:
时间:
买卖合同范本 篇8
甲方：
乙方：
甲、双方经过商讨，就甲方工程转发包给乙方事宜，为双方的权利和义务故订以下合同：
一、门窗地址为长江农场黄河路商品房。
二、制作门窗的材料为888型浅灰色材料，不锈钢为304型材。
三、玻璃为5mm白色，卫生间为5mm磨砂。
四、乙方负责铝合金不锈钢材料的购买，贷款由乙方先为垫资。
五、甲方等乙方安装制作好外框后先付贷款的30%，安装完工再付贷款的.30%，验收合格，付余款的35%，余下5%用于今后的门窗维修，待二年后，一次性付清余款。
六、施工期间，乙方要根据甲方的要求规范操作。在施工中发生一切意处事故，均由乙方自负，与甲方无关。
七、门窗制作单价为：窗每平方260元人民币，门每平方480元人民币，不锈钢每米230元(不锈钢厚度为1.2mm).
八、施工期限：乙方必须保质保量，在12月上旬前把一幢公房的窗框安装完工，如违约造成甲方损失由乙方负责。
九、甲乙双方如有一方违约，由违约方承担违约责任。
十、施工期间，乙方的伙食费等均由改变方自理与甲方无关。
十、乙方未经甲方书面同意，不得将本合同承包内任何分项工程对外进行转包。
十二、乙方必须向甲方及监理单位提供单位资质证书。
十三、当乙方私自将其承包的工程转包给他人，甲方有权解除本协议。
十四、甲乙双方任何一方按约定提出解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发础通知前7天告知对方，通知送达对方时解除。
十五、因不可抗力致使合同无法履行时，甲乙双方可以解除本协议。
十六、甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的费用。
十七、甲方依照法律规定和合同约定行使同解除时，乙方投入施工的工程费用，只按工程直接费进行结算。
十八、本合同一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份，副本贰份。
十九、本合同一经签字后即生效。如有任何一方违约由法院进行调解处理。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
买卖合同范本 篇9
甲方（出卖人）：__________________ 合同编号：__________________
乙方（买受人）：__________________ 签约地点：__________________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，签订本合同。
第一条 标的、数量、价格及交（提）货时间：
第二条 质量标准：
1．按国家酒类商品生产质量标准要求执行。
2．其他要求：__________________________________________________。
第三条 交（提）货地点：
1．甲、乙双方约定地点______________；
2．乙方自提；
3．其他方式________________________________________________________。
第四条 运输方式及到站费用负担：____________________________________。
第五条 验收方式：
1．乙方现场验收；如有破损，乙方应当场提出，经甲方确认后应予以更换。
2．其他约定：________________________________________________。
第六条 结算方式：
1．承兑汇票，期限____月；
2．现金，____________________________________________；
3．________________________________________________________。
第七条 违约责任：
1．任何一方迟延交货或迟延支付购货款，应当每日按照迟延部分价款的______ %标准向对方支付违约金。
2．一方如不履约或部分履约，应支付未履行价款的______ %作为违约金。
3．其他约定：____________________________________________________。
第八条 合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生的`争议，由双方当事人协商解决，也可由当地有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
1．提交______仲裁委员会仲裁；
2．依法向______ 人民法院起诉。
第九条 其它约定事项：
________________________________________________________________________________。
本合同一式____份，双方各执____份，合同自双方签字盖章后生效。合同内容如有变更，应当采用书面形式作为本合同的附件；附件与本合同具有同等法律效力。
甲方（签字或盖章）：_________________ 乙方（签字或盖章）：_______________
法定代表人（签字或盖章）：___________ 法定代表人（签字或盖章）：_________
委托代理人（签字或盖章）：___________ 委托代理人（签字或盖章）：_________
开户银行：___________________________ 开户银行：_________________________
帐号：_______________________________ 帐号：_____________________________
电话：_______________________________ 电话：_____________________________
邮政编码：___________________________ 邮政编码：_________________________
签订时间：___________________________ 签订时间：_________________________
买卖合同范本 篇10
甲方：即买方：________
乙方：即供货工厂：________
第一条 甲方向乙方订货总值为人民币___元(元整)。其产品名称、规格详见20_0802TB1028附件
第二条 货款及费用等付款及结算办法_：订金10000(直接转到合同指定帐户或支付宝), 余款17000(淘宝店铺:万代好家居拍下并付款,签订方可生效)。若因货款未及时付清而延迟发货造成的损失，由甲方承担。
第三条 交货规定
交货方式及运费：__由甲方指定德邦物流托运，运费由乙方承担。
交货日期：__20_年08月07日24时_发货_
第四条 经济责任
(一)乙方的责任：
产品、品种、规格、数量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，三天内，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的1%向甲方偿付逾期交货的违约，逾期三天未发货，乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约。
乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。
产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值_3__%的罚金。
(二)甲方的责任：
甲方如中途变更或未及时确定产品花色、品种、规格、质量，而引起的乙方未能按时交货，则由甲方自行承担责任。
甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_5__%的罚金。乙方不同意退货的.，甲方仍须按合同规定收货。
甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额_2__%付给乙方，延期罚金。
乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第五条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额80_%的补偿金。
第六条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__3__天与甲方协商。
第七条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下处理：(1)申请仲裁机构仲裁;
(2)向人民法院起诉。
第十条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商。
第十一条 本合同共一式 二份，由甲、乙双方各执一份。
第十二条 本合同有效期自__20___年__8_月___02_日起至甲方收货之日起十天内验收无误。
订立合同人：
甲方：__________(盖章) 电 话：________ 身份证号：_____________________
乙方：________________ (盖章)经办人：____________身份证号：_____________________电 话：____________ 支付宝帐号：
买卖合同范本 篇11
甲方（出卖人）：________________________
住所：________________________
营业执照号码：________________________
法定代表人：________________________
电话：________________________
乙方（买受人）：________________________
住所（址）________________________
联系电话：________________________
身份证号码：________________________
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
风险提示：标的物信息
买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。
数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。
第一条：标的物
汽车品牌及型号规格：________________________
生产厂名称：________________________
出厂时间：________________________
首选颜色：________________________
次选颜色：________________________
第二条：数量与价款
1、车辆单价：_________元，大写_________；数量：_________台；车辆总价：_________元，大写_________；运费：_________元，由_________方承担；出库费：_________元，由_______方承担。
2、车辆交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服务的，双方应另行签订委托服务协议书。
风险提示：价款支付
在实务中，有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。
另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效督促或威慑合同付款方。
第三条：付款方式
1、乙方在签定合同时即付定金：_________元，在结算时冲抵车款。
2、乙方选择下述第_________种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。
（1）一次性付款方式：签署本合同之日起_________日内，支付全部车价款，计人民币_________元，大写_________。
（2）汽车消费贷款方式：签署本合同之日起_________日内，首付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________。余款计人民币_________元，大写_________，于_________年_________月_________日前支付。
（3）分期付款方式：
签署本合同时，支付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________。
_______年______月_____日前支付全部车价款的_______%，计人民币_________元，大写_________。
_______年_______月_______日前支付最后一期车价款，计人民币_________元，大写_________。
风险提示：履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题；履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释；如果将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。
第四条：交车时间与地点、交付及验收方式
1、交车时间：________年_______月______日前。
2、提车方式：乙方自提口甲方送车到门口。
风险提示：交货地点
对于“交货地点”应当明确约定，因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一一般情况下，标的物的所有权自交付时转移，风险承担随之转移。如：在合同中约定交货地点为卖方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到买方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。
3、交车地点：_________。
4、交车时里程表记录小于：
（1）100公里口
（2）_________公里口以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。
5、甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：
（1）销售发票。
（2）（国产车）车辆合格证或（进口车）海关进口证明及商品检验单。
（3）质量服务卡或保修手册。
（4）车辆使用说明书或用户使用手册（中文）。
（5）随车工具及备件清单。
6、车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。
7、甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书，即为该车辆正式交付。
8、车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。
第五条：不可抗力、不可预测因素
1、由于自然灾害、战争、罢工等不可抗力的原因，以及国家政策发生重大变化，导致生产厂家，政府机构和其它相关部门造成不能交货或延误交货，卖方可免除违约责任。
2、任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
3、遇有不可抗力、不可预测因素的一方，应在3日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后10日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
第六条：质量
1、甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。
2、甲方向乙方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3、双方对车辆质量的认定有争议的，可由双方共同委托具有汽车质量鉴定资质的机构出具的书面鉴定结论为处理争议的依据。
第七条：关于修理、更换、退货的约定
1、关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。关于车辆更换和退货，生产厂有规定的按其规定执行；生产厂没有规定的，且乙方是消费者权益保护法所指的消费者的，则按以下约定执行：在车辆使用______年或行驶______公里内（车辆使用年限与行驶公里以先到为准），同一严重安全性能故障累计修理或同一关键零件、总成因质量问题累计更换_____次（以修理单据和发票为准，下同）后仍未排除故障无法使用；或由于质量问题及修理使得该车停用的累计工作日超过_____日（扣除进口零件进货在途时间）；或累计修理______次后仍不能正常行驶，甲方应负责为乙方换车或退车。
2、按照上述约定退车的，甲方应当负责为乙方按发票价格一次退清车款，但应减去乙方使用该车产生的合理折旧费________。
3、在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂授权的或双方约定的维修站进行修理和保养，修理单位应出具相应的修理单据和发票。
4、由于人为损坏或使用、保养不当造成的质量问题，或者由于到公布、约定以外的修理点进行装潢、改装、修理造成的质量问题，由乙方自行承担后果。
5、本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行。
风险提示：违约责任
违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金________万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。
具体应明确，违反合同的哪条约定，应承担何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等，不同违约情况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要具体化、数字化，以便于向违约方主张。
第八条：违约责任
1、乙方不能按时支付车款的，自延期之日起至实际付款日止，按银行迟延付款的规定向甲方偿付违约金。延期付款超过_________个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于全部车价款的`_________%支付违约金。
2、甲方不按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过_________个月的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于全部车价款的_________%支付违约金。
3、甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款等违约责任。
4、因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照，乙方有权退车并要求甲方赔偿损失。
5、经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，按《中华人民共和国产品质量法》的规定处理。若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。
风险提示：争议解决方式
合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。
第九条：解决争议的方法
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议时，不得采取恶意损毁对方名誉或妨碍经营、生活的行为，应协商解决；也可请求_____市汽车流通协会汽车消费纠纷调解中心或消费者保护组织主持调解；协商不能解决或调解不成的由______仲裁委员会仲裁。
第十条：其他
1、双方前列地址、电话若有改变，应及时书面通知对方。因一方迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。
2、本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
3、本合同的金额应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
4、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式_________份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执_________份。
风险提示：证据保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
甲方（盖章）：___________
法定代表人：___________
_________年____月____日
签订地点：___________
乙方（盖章）：___________
_________年____月____日
签订地点：___________
买卖合同范本 篇12
需方：_______(以下简称甲方)
供方：_______(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国产品质量法》及其它相关法律法规的有关规定，本着平等、自愿和诚实信用的原则，就______工程有限公司承建的______工程购买钢筋事宜，经友好协商一致，订立以下条款
一、合同概况：
1、工程名称：_______
2、工程地点：______________
3、交货地点：______________
4、供货期：合同签订后至工程主体完工止
5、供货品牌：按建设单位书面指定认可的品牌为准。
二、订、发货方式及双方责任：
需方根据工程进度的需要，分批向供方购进所需钢材，需方每次需货，以电话或短息方式通知供方所需钢材的规格、型号、数量。供方在接到通知后，必须在3天内把钢材调运到需方上述工地现场。
供方在装、运、卸过程中发生的安全事故、交通事故以及其他责任与需方无关，均由供方自行承担因此造成的全部损失。
三、结算单价：
每批货物的价格按需方报量通知日“杭州市新干线西本价”的信息价下浮140元/吨计算，本价格含运杂费、卸车费、拟获得的利润及各种风险，均为落地验收价。
四、钢材接收及质量验收方式：
1、钢材交货地点为：_______
2、需方安排专人签收，按交货单上标明的规格、数量、进场的时间进行签收签字。
签收后视为需方收货且对材料规格、数量、货款金额的确认。
3、供方的钢筋质量包括现场取样检验等均应符合现行国家标准要求，各种规格的钢筋应符合___和___《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》规范的`要求，螺纹钢按理论重量计算，线材按实际过磅量计算，偏差控制在千分之三范围内。
4、钢筋标牌应完整，出厂检验报告应齐全。
钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈)，但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
5、需方收货后应先检测后使用，钢筋质量依当地工程材料检测部门检测鉴定或国家质监局进行分析为准。
由于钢筋质量的问题，而造成的罚款等损失由供方负责，并承担退回所发生的费用，同时供方需在五日内换送合格钢材到合同约定地。
6、供方交货时应向需方提供一式三份该批钢筋生产厂家、生产日期、钢筋牌号和规格质量证明书和准用证，冷轧带肋钢筋还要提供原材料的质量证明书。
五、付款方式及期限：
1、结算时按双方签收的送货单上时间、地点、数量等所列示的信息为结算凭证。
2、双方商定，供方为需方垫资钢筋货款壹佰万元人民币，以后每次钢筋货到付款。壹佰万元人民币的垫资货款，10个月内无息付清;需方一次性给供方。如未付清，从欠款之日起按同期人民银行基准利率的四倍计算支付给供方利息。
六、违约责任：
1、需方未按合同规定付款或不予办理结算签证的，供方有权停供材料或终止合同，由此产生的后果由需方承担;需方不能按本合同约定的时间付款(除不可抗力外)，所欠款项需方按同期人民银行基准利率的四倍计算并支付给供方作为违约金。
2、供方不得以任何理由拒绝或延迟供货，如未按双方约定时间供货(除不可抗力外)，应承担由此造成的工期责任及经济损失。如超过3次无法按时供货造成需方工期延误的，需方有权单方面终止合同，另找其他供货方。
3、合同签订后，如无正当理由单方提出解除合同的，提出方须向对方赔偿尚未完成合同总价款2%的损失费。
4、需方工程建设所需的钢材全部从供方购买。未经供方书面同意，需方不得从其他渠道购买钢材，否则视为需方违约，同时供方有权单方解除合同并要求需方支付所有货款(含垫资款和到期货款)。
七、其他事项：
本合同只适用于本项目。本合同未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议与本合同一并执行。协商不成时，可向工程所在地的人民法院起诉解决。若双方发生争执，引起打官司的诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费、送达费、律师代理费等一切费用由败诉方承担。
上述合同所有内容，双方已全面阅读、仔细领会，同意上述内容。
八、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
买卖合同范本 篇13
出卖方： (以下称甲方)
买受方： (以下称乙方)
甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方旧设备事宜，达成如下协议：
第一条 买卖标的物
第二条 双方权利义务
出卖方负责拆卸装车，装车费用由出卖方负责;买受方负责车辆运输，运费由买受方负责。
第三条 设备交付设备拆卸后，若在接受后再出现任何质量问题，出卖方概不对上述设备承担任何质量瑕疵等责任。
第四条 设备付款签订协议后，买受方预先交付定金2万元，余款装车完毕后一次性付清，装车付款后后续一切质量及其他问题均与出卖方无关。
第五条 合同争议本合同生效后，若买受方要求解除合同， 必须承担合同总价的20%的'约定损失赔偿责任。
第六条违约责任在本合同履行中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地法院处理争议。
第七条 本合同一式两份，双方各执一份，签字后具有同等法律效力。
出卖方： 买受方：
代表： 代表：
20 年 月 日
【买卖合同】相关文章：
买卖合同买卖合同拟定通用12-23
个人买卖合同01-08
吸塑机买卖合同02-27
买卖合同范文01-24
买卖合同模板01-30
塑料买卖合同精辟01-30
软件买卖合同范文01-21
买卖合同范文[精]02-18
安置房买卖合同02-04
买卖合同书02-04