当前位置：98158范文网>实用文档>合同>样品合同

样品合同

时间：2024-05-21 16:35:51 合同我要投稿

凭样品买卖合同推荐度：
相关推荐

样品合同范本

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是最有效的法律依据之一。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的样品合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

样品合同范本

样品合同范本1

　　甲方：_________（以下简称甲方）

　　乙方：_________（以下简称乙方）

　　通过对供应商的筛选，确定（以下简称乙方）为项目合作供应商。根据《合同法》及有关法律法规的规定，经过甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、诚实信用、互惠互利的原则签订项目供货合作意向书，以资双方共同遵守。

　　一、合作范围、条件与承诺

　　甲方将向乙方协议采购，具体的品种、规格、单价、要求等见本供货意向书附件表，表中所列内容由乙方负责供货，并在甲方签订该项目工程施工合同后签订正式采购合同。

　　1、采购意向书按照以下原则确定：

　　（1）甲方根据实际情况确定品种、规格，与本意向书“种类附表”（附件一）中所列相应内容相同的，综合单间暂按定价（附件二）。

　　（2）附件一中没有列明的，甲方根据项目的实际需要另行定价（结合投标价和市场价来确定价格）。

　　2、甲方按照以上原则待工程施工合同签订后、要求与乙方签订正式采购合同时，乙方不得以任何理由提高单价或拒签合同，否则视为乙方违约，甲方可根据意向书对乙方处以元的罚款。

　　3、双方合作期间，如甲方发现乙方供给其他采购商的价格低于本协议价格时、或提供货物不能满足本工程品种和规格要求时，甲方有权单方终止采购，另行选择供应商，乙方承担由此引起的一切损失。

　　4、乙方承诺保证供货及时性和不间断性，保证满足工程施工进度需要。

　　5、在双方合作良好的基础上，在同等条件下优先考虑乙方作为后续合作单位。

　　二、产品质量、计量标准、验货标准

　　1、采购产品质量按下列顺序依次决定：（1）按国家标准执行；（2）无国家标准而有行业标准的，按行业标准执行；（3）无国家和行业标准的，按企业标准执行；（4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但甲方有特殊要求的，按甲方在本合作意向书商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

　　2、产品的计量标准按下列顺序依次决定：（1）按国家标准执行；（2）无国家标准而有行业标准的，按行业标准执行；（3）无国家和行业标准的，按企业标准执行；（4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但甲方有特殊要求的，按甲方在本合作意向书商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

　　3、验货标准：甲乙双方共同确认，在对乙方供货进行书面确认时仅使用甲方统一提供的《物资验收单》作为有效的验收单据（此单仅作为双方结算的依据，不作为货款支付的依据），使用其他形式或样式的验收单据（进、出场单据）所做确认无效且不能作为结算依据。

　　三、货款付款方式

　　1、本项目货款无预付款，前期货款由乙方先行垫付。为保障乙方的利益，货款根据建设单位拨款情况由甲方支付给乙方或甲方资金筹措到位可暂借给乙方，具体金额按甲乙双方共同确认的货款金额给予乙方。

　　2、付款原则：

　　双方本着风险共担，利益共享的原则，一致同意各项工程款均应在业主已支付该部分工程价款的前提下，向乙方支付业主已付工程款的同等比例（除非另有约定）。如果业主拖欠工程款，则乙方工程款相应延缓支付，待业主支付后或甲方资金筹措到位后再付给乙方。乙方必须指派专人到甲方收款，并在第一次收取款项时，必须持与本合同乙方单位名称一致的授权收款委托书交甲方财务备案。

　　3、采购款支付流程如下：

　　①由甲方根据进场计划及工期要求下达《采购计划》（含规格、数量、进场时间等），并通知乙方按《采购计划》供货；

　　②乙方供货后办理《材料进场确认单》，双方盖章确认后作为采购款的支付依据；

　　③甲方在本意向书的义务仅为按照采购计划的规定支付给乙方已进场的货款。

　　四、本意向书作为签订正式采购合同的依据，具体采购合同乙方须与甲方按本意向书所附的附件一另行签订采购合同。

　　七、正式合同未签订前双方履行本意向书，正式合同签订后本意向书自动作废。所签署合作意向书不具有最终法律效力，双方所达成的合作细则，以正式合同为准。

　　八、本意向书未尽事宜，在签订正式合同或协议书时再予以补充。

　　九、本意向书有效期自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

　　本合作意向书以下为空白内容。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表：_________法定代表：_________

　　签约代表：_________签约代表：_________

　　地址：_________地址：_________

　　购货单位（简称甲方）：_________

　　供货单位（简称乙方）：_________

　　甲乙双方根据《合同法》及相关的法律法规规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公办公用品，协议如下：

　　一、合同范围：甲方向乙方购买办公用品、班级用品。

　　二、合作方式：甲方每月按学校实际需要向乙方提供需要采购的办公用品清单，乙方根据甲方的清单向甲方提供质量合格的办公用品。乙方收到清单后三个工作日内将采购办公用品送至指定地点（特殊商品除外），配送所产生的费用由乙方负责。甲方如有急需用品乙方保证在8小时内送到甲方指定地点，也可自行到乙方处自提。货到后，甲乙双方共同验收，甲方需核对来货单是否与订单一致，产品的规格型号以订单为准，确认产品符合要求后甲方在送货单上签字，双方各执一份，用以月未结款凭据。进货价格及更改：办公用品价格以双方协商确定的报价为依据，任何一方不得擅自变更。本合同期内乙方不得随意调整双方协商确定的报价，否则甲方有权扣除违约金1000元。当某种办公的市场价格升幅大于或等于20%时，乙方可就该办公向甲方提出调价申请。

　　5、乙方提出调价申请必须要以书面方式通知甲方，并双方沟通协商，甲方接到乙方的通知后20个工作日内，给予最终确认（以书面形式通知），如规定的时间内未接到确认单，将视为默认更新价格即日起执行新的价格。

　　6、本合同期内甲方有权拒绝乙方的调价申请。

　　四、支付方式：每月结束后5个工作日内，甲乙双方核对本月来货总额无误后，乙方提供发票，甲方确认发生费用与乙方提供的发票相符，甲方按实际发生的费用以转账的方式支付，发票税收由乙方承担。

　　五、权力与义务

　　ⅰ、甲方的权力与义务

　　甲方按照采购协议的规定监督乙方履行合同，做好明确的订货、收货和协调工作。甲方可对乙方采购的办公办公用品的`质量进行监督，有权拒收不合格的办公用品；办公用品在使用过程中如出现质量问题不能达到使用要求，甲方可以要求乙方在24小时内进行更换。甲方指定一人负责与乙方订购，沟通工作。

　　ⅱ、乙方的权力与义务

　　乙方保证所提供所有的产品为投标书中所规定的原厂产品，质量符合标书中之规定的标准，如果产品质量与投标书的标准不符合，乙方应负责更换，如更换后仍不能达到招标书规定的要求甲方有权退货。甲方并有权终止合约。乙方承诺所提供商品和服务符合国家环境保护的有关规定，并承担由此造成的经济损失。乙方所提供商品和服务不能对甲方的正常使用人员的人身健康造成危害，否则承担由此产生的全部责任及经济损失。乙方指定一人负责与甲方的订购，沟通工作。

　　六、合同期限：

　　合同期限：拾贰个月，自20_________年1月1日至20_________年12月31日止。

　　七、乙方必须全力做好办公用品的配送，如遇不可抗力之原因引起合同无法履行的，乙方需在72小时内通知甲方，双方协商解决，并在事后继续履行合约职责。

　　八、合同未尽事项，由双方平等协商解决，如需添加合同条款或签订附件，经双方签署后生效，具有同等效力。

　　九、合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后即日生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

样品合同范本2

　　购买方（甲方）：_____________________通讯地址：____________________________

　　身份证号码：_________________________固定电话/手机：_______________________

　　代理方（乙方）：_____________________通讯地址：____________________________

　　身份证号码：_________________________固定电话/手机号码：___________________

　　经过甲乙双方协商自愿达成如下协议：

　　1、甲方对______________________笔记本电脑的详细考察，确定购买该笔记本电脑，并全权委托乙方代理购买该型号笔记本事宜。

　　2、乙方代理甲方购买的笔记本单价为____________元/件，共计_____件，总价款共计￥____________元（大写）______万______仟______佰______拾______元。

　　3、付款方式：

　　一次性付款：本合同签订的同时，甲方向乙方支付定金人民币￥____________元，并于甲方在收到货物的同时一次性付清乙方购货款共计人民币________________。

　　甲方可以选择付款方式如下：

　　现金支付，银行转帐。如果甲方在货物送达时没有付清余款的情况下，又没有经过乙方同意，乙方有权要求甲方承担在货物在从订货期间至送达甲方期间的所有费用和损失，乙方并有权取得甲方所有定金。

　　4、货物送达方式：可以要求乙方送达至甲方指定的合理地点，乙方有权收取合理的费用（______元内）。甲方也可以去乙方指定处取得该物品。

　　5、乙方单方面对代理甲方所购买物品的承诺：

　　（1）保证所有货物是原厂，原装，保证全新。但除特别情况和说明外，例如赠品等。否则甲方可以要求乙方返还所有款项。

　　（2）包换：自购买之日起1日内，所购商品出现非人为损坏的性能故障，甲方可以选择同型号同规格进行商品更换。在此期间的所有更换费用，由乙方承担。在一日之后七日之内，乙方能尽最大可能帮助甲方进行调换货物，但是乙方不保证能调换，如果能够调换情况下，以一日__/____收取折旧费用，七日之后概不调换。

　　6、乙方单方面对于售后的承诺：

　　（1）免费保修一年。在此期间甲方不需要承担保修的任何费用，但必须备份好自己硬盘里的数据，乙方对于文件的丢失概不负责。在第二年和第三年的情况下，除人为原因外，甲方需要承担笔记本电脑送到厂家售后部门的费用，一般为____元。

　　（2）特殊情况除外。但以上保修都是在所购买笔记本电脑的厂家的保修范围之内，如果厂家的保修范围之外的损害，请甲方自行向厂家进行协商，乙方会尽最大努力保证甲方的利益。

　　（3）乙方只负责有质量问题的机器的售后服务。

　　（4）甲方自行升级bios请自己承担风险，即不负责对甲方自行升级bios所导致的机器任何非质量问题提供相对应的售后服务，升级bios请勿更改机器序列号等信息，否则导致的得不到售后服务，也不负责保修。

　　（5）个人更换配件的机器，只对机器上的原配部件负责保修，如果因为更换的配件导致原配件损坏的不负责保修。

　　（6）所购笔记本官方拒绝保修的机器不负责保修（官方会给出书面恢复，说明是人为引起的非机器质量问题）。而且此种情况送达于售后的费用需要由甲方承担。

　　（7）坏点保修请参考生产厂家关于坏点的保修规定。

　　（8）其他任何笔记本官方保修规则上标明的不负责包修的事项也不负责保修。

　　（9）对所有符合条件的保修机器承诺，只在官方保修地点保修，不私自更换配件。

　　（10）请勿私自拆开机器，请勿撕毁机器背后螺丝上的标签，有以上行为的表示自动放弃乙方的`承诺！

　　7、在以下情况下凡是由于甲方所造成的其中之一，或者是不可抗力所造成的。乙方不承担任何责任：

　　（1）机身的易碎保修贴、销售卡、发生模糊，撕毁，涂改的；

　　（2）包换期内发生商品外观磨损及附属配件缺少的；

　　（3）非承担保修责任的第三方拆动、改装、改版造成损坏的；

　　（4）由人为原因造成的机器损坏，外力碰撞，坠落，入水，受潮，发霉等其他原因造成的个人失误；

　　（5）未按商品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；

　　（6）由水灾，火灾、雷击、战争等不可避免因素造成的损坏。

　　8、本合同自______年______月______日合同签订日起即时生效。

　　特别说明，以上所有乙方单方面做出的承诺不包括甲方与产品的供货商以及生产商的关系，甲方可以根据法律的规定要求供货商以及生产商提供更好的更长的承诺，服务。乙方不干涉甲方的这种自由。以上承诺仅仅只是乙方对于甲方提供的承诺。

　　甲方：_________乙方：_________日期：_________

样品合同范本3

　　发包方（简称甲方）：_________________________

　　承包方（简称乙方）：_________________________

　　甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、装饰施工地点：

　　2、住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。

　　3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

　　4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。

　　5、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程价款及结算的约定

　　1、工程总价款：￥_________元，大写（人民币）：________________详见本合同装修工程报价单。

　　2、工程款付款方式按下列方式支付：

　　（1）第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除

　　（2）第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元

　　（3）第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_________元

　　（4）第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元

　　（5）工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　三、关于材料供应的约定

　　1、甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的`，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　四、关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程执DBJ08–62–97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30–1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、本工程由________方设计施工方案。

　　3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。

　　5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　6、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

　　五、有关安全生产和防火的约定

　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　六、其它事项

　　1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

　　2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　七、违约责任

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。

　　八、纠纷处理方式

　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。

　　九、合同的变更和解除

　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方（签章）：_________电话：_________

　　乙方（签章）：_________电话：_________

　　签订地点：_________

　　签订日期：_________年_________月_________日

样品合同范本4

　　出卖人：__________________（以下简称甲方）

　　买受人：__________________（以下简称乙方）

　　兹为订购货物买卖，双方议定条件如下：

　　第一条乙方和甲方订购_______货物，甲方应于_____日内交付乙方。

　　第二条甲方如不能照期交付或仅能交付一部分，应于_____日前通知乙方延缓日期；乙方若不同意，可解除合同。

　　第三条如因天灾或其他不可抗力，致使甲方不能照期交货或不能全数交付，可延长交货期。但其延期日数应经双方议定。

　　第四条买卖价款议定每件人民币____仟____佰元，共人民币____万____仟____佰元，于甲方交货同时悉数付清。

　　如乙方不能付清，甲方可停止交货，直到解除合同。

　　甲方因此所受的损失，由乙方赔偿。

　　第五条乙方预知届期不能付款的`，可于____日前通知甲方延缓交货日期，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，但如给甲方造成损害，应负赔偿之责。

　　第六条甲方所交付货物如与样品不相同时，乙方可要求更换或解除买卖合同，由此给乙方造成的损失，由甲方负责。

　　第七条市场价格如有升降变动，各方不得主张增减货物，或借故解除合同。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

　　出卖人（甲方）：__________________

　　买受人（乙方）：__________________

　　_____年____月____日

样品合同范本5

　　供方(甲方)：

　　通信地址：

　　电话：

　　传真：

　　需方(乙方)：

　　通信地址：

　　电话传真：

　　甲、乙双方经平等协商，就乙方购买甲方产品，签订本合同，内容如下：

　　一、质量标准：乙方所购甲方产品属于：定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。

　　二、交货时间、地点：甲方应在年月日前将产品送至乙方指定的送货地。

　　三、收货与验货：乙方指定的收货人1姓名身份证号，联系电话；收货人2姓名身份证号，联系电话。乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方，作为双方甲方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后日内自行对产品进行质量检验，并向甲方提出书面质量异议，逾期无书面质量异议，视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议，乙方应对货物进行封存，甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进行质检，按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格，乙方有权无条件退货。

　　四、付款时间、方式：乙方应在收货后天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的'方式付清货款。

　　五、违约责任与合同解除：甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物，每逾期一日，按应交付货物价款的千分之一向乙方支付违约金；逾期超过天未交付货物，乙方有权解除本合同，并有权按合同约定追究甲方违约责任。乙方如未按约定的付款期限支付货款，每逾期一日，按应交付货款金额的千分之一向甲方支付违约金；逾期超过天未支付货款，甲方有权解除本合同，并有权按合同约定追究乙方违约责任。

　　六、争议解决：甲、乙方如发生争议纠纷，均应友好协商。如协商不成，可向原告住所地的人民法院诉讼解决。

　　七、合同生效：本合同一式两份，双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人，均为法人代表或法人委托人，传真件与正本一致，同具法律效力。

　　甲方：（公章）乙方：（公章）

　　甲方（代表）：乙方（代表）：

　　年月日年月日

样品合同范本6

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依据《合同法》的`有关规定，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。

　　二、产品要求

　　乙方必须保证产品面料、款式符合甲方要求，且无任何质量问题，否则要承担相应的违约费用即合同金额的20%，并赔偿甲方因此受到的其他损失。

　　三、交货期限

　　乙方保证于本合同签署之日起，在______天内，将甲方采购的物品全部送达指定地广东省广州市增城新塘镇南安村天桥一路西（南新收费站附近）不能拖延。

　　四、交货及付款方式

　　甲乙双方签订合同后，甲方收到发票后，一次性付清货款。

　　五、其他事项

　　本合同未尽事宜，双方友好协商。本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份，具同等法律效力。

　　甲方：_________乙方：_________

　　委托代理人签字：_________委托代理人签字：_________

　　_________年_________月_________日

样品合同范本7

　　买方：__________________（以下简称乙方）

　　为了订购要出售的商品，双方达成的协议如下：

　　第一条乙方和甲方定购_______货物，甲方应在_____天内将货物交付乙方。

　　第二条甲方如不能按时交货或仅按时交货，乙方应通知乙方在____天前推迟交货；如果乙方不同意，则可以取消合同。

　　第三条甲方由于自然灾害或其他不可抗力，不能按时交货或不能全额交货的，可以延长交货期限。但是，延期天数由双方共同决定。

　　第四条采购价格协商为_______________________________________________________款金额，共计___________________________________________百元人民币，a款交付时应全额支付。

　　如果乙方无法付款，则甲方可以停止交货直到合同终止。

　　甲方因此遭受的损失应予赔偿。

　　第五条乙方预见到不能在该期限内付款的'，甲方可以通知甲方在____天之前推迟交货日期。如果甲方不同意，乙方可以解除合同，但对甲方造成损害的，应当承担赔偿责任。

　　第六条甲方交付的货物与样品不同的，乙方可以要求更换或解除销售合同，由甲方承担给乙方造成的损失。

　　第七条市场价格发生变动的，当事人不得主张增加，减少货物或者因故解除合同。

　　本合同分为两份，由甲乙双方共同持有。

　　卖方（甲方）：__________________

　　买方（乙方）：__________________

　　_____年_________月_________日

样品合同范本8

　　上诉人（原审原告）______，住所地：______

　　法定代表人：______，董事长兼总经理。

　　委托代理人：______，被上诉人（原审被告）：______，住所地：______

　　法定代表人：______董事长。

　　委托代理人：______，上诉人（以下简称甲方）因与被上诉人（以下简称乙方公司）凭样品买卖合同纠纷一案，不服______人民法院（______）丰民初字第20453号民事判决，向本院提起上诉。本院于____________年____________月____________日受理后，依法组成由法官周荆担任审判长，法官____________、____________参加的合议庭，于____________年____________月____________日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。

　　____________在一审中起诉称：____________年____________月____________日，甲方同乙方签订1份工矿产品购销合同，价款为：____________元。当时双方约定：____________公司送货到____________公司开发建设的位于____________。____________公司预付定金____________%、安装调试后付____________%、运行3个月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按约定及要求履行了全部的供货安装义务。但是____________公司却以各种理由拖欠未付。故诉至法院请求判令____________公司给付货款_______________元和债务利息__________________元，并承担诉讼费。

　　____________公司在一审中答辩称：____________公司先后付给____________公司______________元和________________元，已付清____________公司的货款，____________公司也给____________公司开具了发票。尽管____________公司对____________公司给付货款_________________元存有异议，____________公司提供的证据不足以证明_______________元货款是____________公司拿走的。但是，____________公司现在起诉要求XX公司给付货款_______________元的诉讼请求已过诉讼时效，请求法院驳回____________公司的全部诉讼请求。

　　一审法院审理查明：____________年____________月____________日，____________公司与____________公司签订了《工矿产品购销合同》，约定：____________购买____________公司的排烟补风机和风机，合计价款____________元。有效期限：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。

　　第七条验收标准、方法及提出异议的期限：

　　第八条设备到现场后进行安装，后即试运行（1个月）达到使用要求后方认。

　　第九条结算方式及期限：付定金20%，到现场通过合同第七条标准付40%，运行月后付35%，余下满年付清。合同签订后，____________公司给付____________公司_____________元。____________年底，____________公司按照合同约定履行了供货及安装义务。

　　公司不服一审法院上述民事判决，向本院提起上诉。其主要上诉理由是：

　　一、____________公司在合同有效期内要求____________公司给付货款合法合理。

　　二、一审判决错误理解和适用了______年诉讼时效的规定。

　　三、双方签订的合同是____________公司提供的，若有不同理解，应从不利于____________公司方面解释。____________公司请求二审法院撤销一审判决，依法改判或发回重审。

　　____________公司服从一审法院判决。其未向本院提交书面答辩意见，但其在本院庭审中口头答辩称：一审判决对合同有效期的'认定是合理的，认定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依据最高人民法院有关诉讼时效制度的解释，也超过了诉讼时效。

　　本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。

　　上述事实，有____________公司提供的《工业品买卖合同》及双方当事人陈述在案佐证。

　　本院认为，____________公司与XX公司签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。____________公司提出其已付清_________________元货款，但____________公司只认可收到_________________元，否认收到__________________元，____________公司未能提供确实充分的证据证明其已付清货款，故对此主张本院不予采信。依据该合同约定的付款比例及时间，____________公司最迟的付款时间应在____________年____________月，____________公司年提起要求____________公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。____________公司关于其在合同有效期内主张权利，并未超过诉讼时效期间的上诉主张，因合同约定的有效期限实质是XX公司供货的期限，即在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。该合同约定的有效期限内，双方只在年底发生了1笔____________公司向____________公司提供价值_____________元设备的买卖，且已安装完毕。故XX公司关于其主张未超过诉讼时效的上诉意见不成立，应予驳回。综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。依照《_民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

　　一审案件受理费______元，由______公司负担（已交纳）。

　　二审案件受理费__________元，由______司负担（已交纳）。

　　本判决为终审判决。

样品合同范本9

　　需方（甲方）：_________

　　供方（乙方）：_________签订地点：_________

　　签订时间：_________

　　甲乙双方经过友好协商，依据《合同法》的有关规定，签订以下条款，以资共同遵守。

　　第一条其产品型号、厂家、封装、单价、总价等，是否原装、是否无铅如下所列：是否原装：是否进口：是否无铅环保：

　　第二条产品包装规格及费用（没有请写无）

　　第三条验收方法

　　第四条货款及费用等付款及结算办法

　　第五条交货规定

　　1、交货方式：

　　2、交货地点：

　　3、交货日期：

　　4、运输费：由方承担

　　5、甲方应向乙方支付的货品总价：合计（人民币/美元）

　　第六条经济责任

　　1、乙方应负的经济责任

　　（1）产品型号、品牌、封装、批号、质量不符合本合同规定时，甲方同意使用的，按质论价。不能使用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　（2）乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的%的罚金。

　　（3）产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值%的罚金付给甲方。

　　（4）产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之的罚金。

　　（5）乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。

　　2、甲方应负的经济责任

　　（1）甲方如中途变更产品型号、品牌、封装、批号、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值%的罚金。

　　（2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的'，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

　　（3）甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。

　　（4）属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之的罚金。

　　（5）甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之计算付给乙方，作为延期罚金。

　　（6）乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。

　　第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之作为罚金付给甲方。

　　第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额%的补偿金。

　　第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品型号、品牌、封装、批号、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。

　　第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

　　第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十三条本合同在执行期间，如协商，另订附则附于有未尽事宜，得由甲乙双方本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

　　第十四条本合同自双方签字盖章后即生效，传真件具有同等法律效力。

　　第十五条本合同一式份，由甲执份。

　　甲方：_________

　　甲方代表（签字）：_________

　　甲方（盖章）：_________

　　日期：___年___月___日

　　乙方：_________

　　乙方代表（签字）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　日期：___年___月___日

样品合同范本10

　　供货单位（甲方）：_________

　　地址：_________

　　联系人：_________电话：_________传真：_________

　　借用单位（乙方）：_________

　　地址：_________

　　联系人：_________传真：_________

　　二、双方义务和权利：

　　1、甲方对乙方承担如下义务：

　　①、按甲方的产品提供产品使用说明书及其相应调试软件和技术支持。

　　②、担负产品的培训，并及时跟据乙方所提出的产品需求或功能的增加进行改进。

　　2、乙方对甲方承担的义务如下：

　　①、收到甲方的产品后，在天内（即从20_________年_________月_________日至20_________年_________月_________日）做好产品的相关测试，并投入试用，同时应向甲方如实提供产品相关的测试情况（测试报告）；

　　②、在规定的时间内（60天）未能完成测试，需向甲方提出延时要求，经双方协商产品测试延时的具体时间。

　　③、测试完成后，如果乙方同意购买，应及时以书面的形式通知甲方（补签定货合同）并支付款项，购买的价格另议；若乙方超过期限未能及时归还，也未向甲方说明原因，则视为同意购买。

　　④、试用期满，乙方应如期完好归还样机，甲方则退还乙方押金。

　　三、保密协议：

　　1、知识产权：商标、服务标记等为甲方所有，若对其使用须经甲方同意对其产品的说明书、手册、文档等拥有版权，产品的版权为甲方所有，乙方不得擅自复制、修改和转让。

　　2、商业秘密：甲方未公开的有关产品、技术、价格及市场情况等方面信息均为商业秘密，乙方对此有保密的义务，不得透露于第三方。

　　四、本试用合同经甲乙双方签字盖章后生效（传真件同样有效），未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方签章（供货单位）：_________乙方签章：_________（借用单位）

　　负责人：_________负责人：_________

　　签订日期：_________签订日期：_________

　　付款银行：_________

　　户名：_________

　　账号：_________

　　合同编号：_________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方采购甲方产品的采购事宜达成如下内容：

　　四、定做物的交货时间、运输方式及交货地点：

　　1、合同签订后15天内，甲方必须交货。

　　2、甲方应按照合同规定之日将定做物送交乙方指定的仓库，运输费用由乙方承担。

　　五、验收：

　　1、乙方因货品对质量标准有争议时，可由法定质量检验机构进行检验，质量的标准由检验机构判定。

　　2、甲方按约定完成订单后，应及时通知乙方，按双方约定的质量标准进行检验。

　　3、如乙方在销售过程中出现残次鞋子，且该残次鞋子是因甲方原因造成的'，甲方应给予无条件退货处理。

　　4、甲方货品入库时，必须一次性入库，颜色尺码严格按指令订单数量，造成断码少色影响销售的将按成本价给予扣款。

　　5、甲方交货时应做好交货清单（写清款号、数量、尺码、颜色，），未按程序操作，乙方拒收货品。

　　六、货款的支付方式：

　　1、本合同签订日起乙方支付甲方货款的50%。

　　2、甲方货到后，经乙方验收合格，一次性付清全部余款。

　　七、违约责任：

　　1、乙方未及时支付相应款项，延迟15天的，甲方有权拒绝生产下批订单。造成交货期延误的，责任由乙方承担。

　　2、若乙方改变指令或终止、解除本合同，需赔偿甲方为履行本合同所发生的必要费用（已购或使用材料费，人工费，水电设施费等）。

　　3、甲方交货必须在签订合同的时间内完成，否则全部按延期扣款。因甲方管理不当或其它因素造成延期的，延期相应的责任由乙方承担，延期1—4天原则上不扣款，5—7天乙方从甲方的货款中扣除2%，8—12天扣除5%，12—15天扣除10%，15天以上乙方要求甲方承担销售责任。

　　4、交付货品数量少于合同规定，乙方仍然需要的，应当照数补齐，少交部分乙方不再需要的，乙方将不再支付不需要部分的货物货款。

　　5、若甲方货品在销售时出现因甲方生产原因造成的批量质量问题，由甲方承担全部责任。

　　6、双方其它违约情形，按合同法有关规定处理。

　　八、争议的解决：

　　1、本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向乙方人民法院提起诉讼。

　　九、合同生效：

　　1、本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　十、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方：_________乙方：_________

　　（盖单位公章）（盖单位公章）

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________账号：_________

　　电话：_________电话：_________

　　地址：_________地址：_________

　　邮编：_________邮编：_________

　　本合同于_________年_________月_________日在签订。

样品合同范本11

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。为保护双方的合法利益，本着友好合作，诚实信用，互利互惠，长期共赢的原则，经双方协商决定，签署本协议。

　　一、合作协议内容及合作时间

　　1、内容：甲方授权乙方为甲方为______地的经销合作商。

　　2、时间：自________年____月____日到________年____月____日止。

　　二、甲方提供产品给乙方作为样板摆放和使用。

　　三、甲方投放给乙方的样板，乙方必须上架摆样。

　　四、乙方负责保管好样品和日常的清洁工作，如因乙方原因造成样品损坏，由乙方负责照价赔偿。

　　五、乙方接收甲方所提供的样板，在乙方店内不能出现同品种同花色的`产品，为保护乙方权益，甲方在该地授权不超过______个经销合作商。

　　六、甲方为保证广大经销商的基本利益，产品在市场上不造成恶性竞争，乙方应严格遵守甲方产品的价格定位，如甲方发现乙方故意压低售价，造____市场恶性竞争，甲方有权终止合作，并收回样板。

　　七、违约责任乙方若在上样之日起三个月内没有订单或没有将样品上架，甲方有权收回样板，乙方须无条件将样板返还甲方。如果本合同的任何一方实质违背本合同而致使本合同终止，守约方有权要求违约方承担违约赔偿责任。

　　八、本协议一式______份，甲、乙双方各执______份，本协议自签字之日起生效。

　　甲方：________________

　　乙方：_________

　　日期：________________

样品合同范本12

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙双方经协商一致，甲方同意出卖、乙方愿意受买下列标的物，并遵守下列各项条款：

　　一、标的物详情（以下包括：货物品名、货号、鞋材质约定、码段、数量、单价、金额及交货期；标的物具体信息含配码、材料标准等详见附件同合同编号的《订单》）：

　　二、生产：

　　按双方确认样要求生产。大货生产时，如未经乙方书面同意确认，甲方大货所用材料同确认样不符，乙方有权拒收大货，并保留向甲方索赔最高不超过总预付货款2倍的违约赔偿。甲方不得在未经乙方允许的情况下，将订单外发其它加工厂生产。

　　三、合同签订后，除乙方根据市场情况，紧急书面通知甲方（并经甲方同意）减少或取消订货的外（所减少或取消部分订货货款按本合同议定价在总货款中扣除），甲乙双方应完全履行本合同。

　　四、包装

　　严格按照乙方要求操作。货物发送至乙方指定点后，经乙方检验，如发现包装过紧导致鞋子变形，影响销售，乙方有权要求甲方赔偿相应损失或全额退赔；因包装过松、浪费体积所产生的一切额外运费损失均由甲方承担。

　　五、质量要求

　　根据乙方确认样品为准，其它技术标准及供方对质量负责的期限或质量保证期：甲方按国家质量标准进行生产，并应根据《xxx产品质量法》、《xxx消费者权益保障法》等相关法规，在三包期内对产品实行质量“三包”；交货后半年内，出现消费者大面积（15%以上，含15%）投诉本次大货较重大质量问题，经相关质量检验部门证实产品本身确实有较大质量问题，甲方有义务配合乙方进行必要的产品召回责任，并承担由此产生的一切费用。

　　六、交货日期

　　所有货物严格按照订单关于货期的要求按时交货。任何一个批次如因推迟交货影响上市销售，甲方赔偿乙方该批次合同金额的5%，如合同交期延15天以上，乙方有权拒绝出货，取消合同，甲方需退回乙方已付的订金。

　　七、验收标准

　　乙方按确认样及相关标准和要求验收所有货物。相关标准以国际鞋类贸易正常检验标准为准，如客户对某个批次（或全部批次）大货有另行质量要求或其他要求，乙方需在该批次（或指定批次）交货期前20天书面（含传真、双方正式往来的邮件）告知甲方确认。

　　验收方式：

　　（1）甲方根据合同或《订单》所约定交货期自行安排生产计划，并将生产计划告知乙方，乙方根据甲方生产计划表，在大货生产时，有权安排人员进车间对所生产大货质量进行抽检，并将抽检结果反馈至甲方代表处，甲方应根据抽检结果及时调整相关质量管理，以避免最终大货交货的质量问题。

　　（2）根据客户的实际情况，乙方有权安排正式质量检验人员于出货前7天内对该批次大货进行检验。乙方正式验货前，应至少提前3个工作日通知甲方，以便甲方安排相关事宜。对于验货结果，乙方应在1—2工作日内以书面形式告知甲方确认。甲方根据验货结果迅速对大货瑕疵进行修正、替换工作。在甲方完成相关改正工作后，乙方会重新安排验货直至验货结果符合质量标准。

　　（3）没有乙方书面（含传真、双方正式往来的邮件）的通知确认，所有货物不得认定为已验货通过，不得装运出货。甲方因违反此条款导致乙方和第三方经济损失的，一律由甲方负责赔偿。

　　八、合同（总货款）金额：（小写），20%订金（小写）。

　　付款方式：合同双方签字，在乙方预付给甲方合同金额20%订金后生效，验收交货时乙方必须在每次发货之前将该批货款打入甲方账户（注：乙方支付给甲方的20%订金只能在最后一批货品发放时作为货款使用），如甲方通知乙方交货，乙方在一个星期内未回复，且未付清款项，甲方有权对乙方委托甲方生产的货品自行处置，且乙方支付甲方的订金作为乙方对甲方的损失赔偿，乙方不行以任何理由干涉甲方对货品的`处置和要回订金。

　　十、违约责任：延期交货的违约责任，依照合同交货规定条款办理；因甲方交货严重延期（经乙方或乙方客户多次邮件、传真或电话催促甲方代表人，甲方仍无法确定交货期）或拒绝交货导致乙方巨大经济损失的，乙方有权向甲方索要不超过《合同法》规定违约上限赔偿。其他违约责任依照我国《合同法》的有关规定处理。

　　十一、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决；协商不成，依法处理。

　　十二、乙方交给甲方的附件《订单》、《包装明细》为本合同不可分割的部分。合同执行期间，甲乙双方代表签署的其他同本合同相关的书面、正式的文件（含经双方签字或盖章确认的传真件）同样为本合同的有力补充。本合同、作为附件的《订单》以及其他书面文件中有相互冲突或矛盾的条款，一律以最接近最终交货期的商定条款为准。

　　十三、本合同一式两份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

　　代表人：_________代表人：_________

　　地址：_________地址：_________

　　电话：_________电话：_________

　　签订日期：_________签订日期：_________

样品合同范本13

　　委托方（甲方）：_________承接方（乙方）：_________

　　一、工程地点：____________________

　　二、形式结构：_________室_________厅_________卫，为平层

　　三、工程项目：（附施工说明、施工图及工程报价单）。

　　四、承包方式：乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材（见甲方提供材料明细表）。

　　五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可，以《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—20xx）为质量评定的最低标准；以《建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。

　　六、合同付款：（大写）_________元。竣工后据实复核结算□；合同款包干□。

　　七、付款方式：合同协议后，甲方预付35%工程款_________元；水电等隐蔽工程验收后支付40%工程款_________元；泥工，木工中间工程验收后支付20%工程款_________元，工程竣工验收合格后5日内支付5%的'尾款_________元。

　　八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　_________年_________月_________日

样品合同范本14

　　本合同未尽事宜，双方友好协商。本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份，具同等法律效力。

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　______年___月___日

　　出卖人：_____________________（以下简称甲方）

　　买受人：_____________________（以下简称乙方）

　　兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：

　　第一条、乙方向甲方订购______货物，合同成立后由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物____件，甲方应于____日内交付乙方。双方确认已于年___月___日共同封存样品（双方各持一份）

　　第二条、质量标准

　　乙方所购甲方产品属于：定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。

　　第三条、交货时间、地点

　　甲方应在________年______月______日前将产品送至乙方指定的交货地________。

　　第四条、收货与验货

　　乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方，作为双方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后____日内自行对产品进行质量检验，并向甲方提出书面质量异议，逾期无书面质量异议，视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议，乙方应对货物进行封存，甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方所在地质监部门进行质检，按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格，乙方有权无条件退货。

　　第五条、付款时间、方式

　　乙方应在收货后____天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转账的方式付清货款。

　　第六条、违约责任与合同解除

　　1、甲方如未按约定的`交货期限和质量交付货物，每逾期一日，按应交付货物价款的千分之____向乙方支付违约金；逾期超过____天未交付货物，乙方有权解除本合同，并有权按合同约定追究甲方违约责任。

　　2、乙方如未按约定的付款期限支付货款，每逾期一日，按应交付货款金额的千分之____向甲方支付违约金；逾期超过____天未支付货款，甲方有权解除本合同，并有权按合同约定追究乙方违约责任。

　　第七条、争议解决

　　甲、乙方如发生争议纠纷，均应友好协商。如协商不成，可向原告住所地的人民法院诉讼解决。

　　第八条、乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延长日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。

　　第九条、甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。

　　第十条、货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。

　　第十一条、合同生效

　　本合同一式____份，双方各执____份，双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人，均为法人代表或法人委托人，传真件与正本一致，同具法律效力。